银行借款纠纷代理词

1. 求一篇写的精彩的民事案件代理词

以下是本人写的一片代理词。不敢说精彩，仅供参考！

代理词

审判长、审判员：
上诉人十堰市某房地产开发有限公司与被上诉人十堰某缘房地产开发有限公司建设用地使用权转让合同纠纷一案，湖北某某律师事务所接受上诉人的委托，指派本人参加本案诉讼。现依法发表以下代理意见，供合议庭合议时参考。
一、合同性质不影响实体处理。
本案是关于讼争合同是否应予解除纠纷。其实，合同性质并不影响对该问题的处理。一审认定本案“房地产合作开发合同”，是名为合作开发，实为建设土地使用权转让合同，对此合同定性，代理人完全赞同。但是，代理人需要强调的是，依照《中华人民共和国合同法》第93条、94条规定，无论是何种合同，只要符合法定解除或约定解除的条件，条件成就时，均可以依法予以解除。因此，本案建设土地使用权转让合同是否应予解除，主要看该合同的履行是否达到约定解除或法定解除的条件，而与合同的性质无关。
二、被上诉人在履行完保证金支付义务后，上诉人依约履行了自己的土地交付义务。此后应由被上诉人履行的土地开发诸如项目报建、施工、建设等合同主要义务，被上诉人直到本案一审乃至二审开庭，连项目启动的报批工作都还没有完成，属于严重迟延履行其主合同义务。
讼争双方签订的合同，虽未明确约定项目启动的具体时间，但依据“合同履行诚信原则”以及项目总体工期，当上诉人将20亩地过户给被上诉人后，上诉人应当及时启动项目开发工作。但是，被上诉人拿过户给其的土地进行抵押所借的银行贷款，并没有用于项目启动，直到被上诉人与2011年4月底引进新的股东后，才于2011年6月开始项目报建，但是遗憾的是直到本案二审开庭，该项目报建也未见批准。可以说，直到今日，合同所约定的项目开发仍然处于未启动阶段，而此时离合同约定的三年半工期仅剩不到一个月的时间。因此，代理人认为，被上诉人严重迟延履行自己的主合同义务，应当毫无争议。
需要进一步指出的是，被上诉人该种履约迟延，具体是什么原因，只有被上诉人最清楚，上诉人没义务也不必要对其进行原因论证。依据合同法规定，只要上诉人能够证明其迟延履行就够了，至于被上诉人迟延应不应该承担违约责任，则应由其对迟延的合理性进行举证和说明。
一审中，被上诉人对其迟延履行的现状并没有异议，但以所谓的不安抗辩权辩称是主动中止，而非违约延期，主张不承担责任。一审也予以了支持。这显然是诡辩，故意曲解法律，上诉人的补充上诉状中对此已有详细论述，这里不再赘述。
三、因被上诉人严重迟延履行合同，导致上诉人订约的根本目的不能实现，符合《中华人民共和国合同法》第94条第四项所规定的法定解除条件，依法应当解除双方的建设土地使用权转让合同。
上诉人与被上诉人签订土地转让合同时，除了收取应予退还的1000万保证金之外，没有收取任何费用。对于上诉人而言，本案合同的实质是，拿土地换门面。如果不能及时拿到具有重大经济价值的门面，上诉人的签约目的上就落空了。依据合同，本案房地产开发项目纯资金计划投入1.6亿，建筑面积月9万㎡，正常工期三年。但是，离双方约定的交房时间不到1个月的时间，项目尚未启动，更没有施工建设，被上诉人绝不可能在合同约定的时间交付门面。即使按照双方合同第七条第三款约定，可以延期六个月交房，即到2012年11月6日前交房，但按照被上诉人目前的开发进度、合同约定的项目开发规模以及正常的建设进度，被上诉人也绝无可能到期交房。而且，依照被上诉人三年多以来的开发效率，这种等待将会遥遥无期。同时，上诉人将20亩地过户给被上诉人之后，反而因债务纠纷导致该过户地块被多次查封，甚至直到二审开庭之日，该地块仍被被上诉人的债权人湖北田丰实业集团有限公司依法申请查封保全。总之，按照被上诉人严重迟延履约的现状，上诉人不但不能不能实现自己的合同目的，甚至连土地都有失去之虞。我国《合同法》94条第四项明确规定，“当事人一方迟延履行债务或者由其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同”。因此，代理人认为，本案建设土地使用权转让合同符合法定的解除条件，上诉人与被上诉人双方之间的建设土地使用权合同应当解除，也必须解除，并依法恢复原状，将已经过户了的土地归还给上诉人。
此外需要指出的是，本案合同的解除完全是被上诉人严重迟延履行合同造成的，造成了上诉人经济损失显而易见，上诉人没有任何过错，被上诉人应当承担赔偿责任。《合同法》第98条规定，“合同权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力”，“房地产合作开发合同”第七条约定，被上诉人“未依约完成项目开发建设延期6个月仍不能将房屋交付使用的，前期已付的1000万元归上诉人所有，已建成的房产由甲方处理，甲方仅退换建设成本给乙方”，本条实际上是对严重违约违约金的数额的确定，本案被上诉人对项目未实施任何开发，因此，被上诉人的保证金应作为违约金赔偿给上诉人。
四、现在解除本案合同，有利于减少讼累，提高涉案30亩地整体经济效益和社会效益。
客观的说，本案虽然具备解除合同的法定条件。但从诉讼技术上看，上诉人要求解除合同的起诉时间稍嫌过早。但是，如果真等到了2012年11月6日即被上诉人不能按合同所确定的最后交房期限之后，再去解除合同的话，不但要再打一场解约之诉，而且会因为被上诉人的开发投入，造成更大的经济纠纷，劳命伤财，既不必要，也有亏我国合同法关于预期违约的规定。此其一。
其二，反过来，现在被上诉人尺土未动，项目申报刚刚开始，也就是说项目开发并未实际投入，至于说其先拿出了1000万保证金，但是其很快利用该地块向银行抵押借了1200万，也不存在此亏问题，因此，解除合同也并不会造成被上诉人的经济损失。
其三，现在上诉人资金充足，已经对包含在内涉案30亩地在内的60亩地形成了整体开发规划，并报经十堰市审批通过。同时该60亩地是一个整体，地处十堰市火车站，是十堰市的窗口地段，市政府对其开发建设也有整体要求，因此，解除本合同，将该30目的纳入其余30亩地一起开发，既符合市政府的要求，也能更大发挥整个地块的经济和社会效益。
其四，该整体规划已经开始实施。上诉人不仅完成了项目报建工作，而且已经动工，代理人在法庭调查中已经举出相关证据。如果本合同不能解除，30亩地不能纳入整体开发，不仅造成整个规划的支离破碎，不能实现市政府的要求，而且对已经动工的先期项目，包括上诉人与被上诉人间合同所约定的项目，都是重大的经济损失。
综上，本案合同不仅符合解除条件，而且解除利远远大于弊。因此，恳请合议庭能在综合考虑本案事实、法律规定以及最大发物的作用角度，依法作出公正判决。
以上意见，请酌纳。

代理人：湖北惠平某某事务所
吴某某 律师
2012年4月18日

2. 宋世俊的专业领域：

宋世俊主任自从业以来，共办理了近千件经济、民事、刑事等各种类型的诉讼案件，办理的某银行被诉承担5000多万元借款担保责任案件经最高人民法院二审判决胜诉，引起司法界及学界的广泛关注，成为司法判例。参与了某省高院审结并执行的折合人民币一亿多元的民事案件的执行。为某资产管理公司代理诉讼，成功单笔收回现款两千两百多万元。为某世界五百强企业代理诉讼，成功为公司减轻赔偿责任近两千万元。代理某公司争议标的两亿元的股权纠纷案件，分析处理问题的能力及专业水平得到法院及当事人的一致认可。为某局民警谭某某枪杀亲子案件的辩护在全国范围内产生巨大影响，多家媒体予以报道。为某监狱原监狱长、党委书记朱某某受贿案辩护，被告人构成自首的辩护意见得到法院采纳，朱某某被减轻判处刑罚。为某市原经贸委主任汤某受贿、滥用职权案件二审辩护取得成功，案件被发回重审，再次出庭辩护后，被告人由原判十年半改判为五年半。为某市原交警支队长杜某某受贿、贪污案件二审辩护，由一审九年改判为六年。为在国内有重大影响的、被指控受贿、索贿数额共计170多万元的某市市委常委、政法委书记王某受贿案件辩护，提出的被告人构成自首和立功，应减轻处罚的辩护意见均得到法庭采纳，被告人被减轻判处有期徒刑九年，辩护取得成功，被告人一审判决后表示服判，没有提出上诉。为某县原常务副县长王某和某市地税局副局长钟某受贿案的辩护也取得良好辩护效果，社会各界及当事人均有好评。为因股市黑嘴汪建中操纵证券市场而引发的涉案3.8亿的全国首例操控证券市场洗钱案被告人汪某某出庭辩护，也取得良好辩护效果，包括中央电视台、中国证券报等几十家媒体均作详尽报道，在社会上产生较大反响。以仲裁员身份参与了多家仲裁委员会的案件仲裁，多次参加省人大及省政府组织的立法预审和专家论证会，担任企事业单位常年法律顾问数百家次，处理了大量的非诉讼法律事务，并为客户单位成功地进行了多起价值数亿元的项目收购、资产重组等业务，还受聘为安徽安凯汽车股份有限公司、芜湖鑫科股份有限公司、铜陵精达特种电磁线股份有限公司、安徽电力股份有限公司、合肥高新股份有限公司等企业股份制改造及股票上市发行提供专项法律服务，在证券业务领域有着丰富的经验。参与编著了《安徽省司法行政志》一书，办理的诉讼案件代理词被收录于企业管理出版社出版的《律师文书》及中国政法大学出版社出版的《诉状写作方法与技巧》之书中，有二十余篇专业论文在《法制日报》、《中国律师》、《合肥工业大学学报》和《安徽大学学报》等刊物上公开发表，并有论文在安徽省司法行政系统优秀论文评比中获奖。2002年至2011年，连续四次作为安徽省律师代表出席了第五次、第六次、第七次和第次全国律师代表大会，并连续三届当选为六届、七届和八届全国律师协会理事，多次参加中国律师论坛、全国部分城市律师事务所协作会和安徽省律师实务研讨会，并在会上交流论文。
近年来先后担任安徽省人民政府、宁国市人民政府、安徽省教育厅、安徽省劳教局、安徽警官职业学院、合肥财经职业学院、国家煤炭工业合肥设计研究院、安徽中烟工业公司、安徽中烟工业公司合肥卷烟厂、安徽省农村信用社联合社、安徽省华强工贸集团有限责任公司、安徽省汽车工业学校、安徽省机床工具有限公司、安徽省金华投资担保有限公司、安徽省拓展投资管理有限公司、安徽国元典当有限公司、安徽华美工贸有限责任公司、安徽鸿润（集团）股份有限公司、安徽海外学者创业服务有限公司、安徽物华国际拍卖有限公司、安徽万国投资管理有限公司、安徽瑞煌光电科技有限公司、安徽神农农业技术开发有限公司、安徽同庆楼餐饮发展有限公司、安徽源庚木业有限公司、安徽华驰塑业有限公司、安徽现代防水防腐工程有限公司、安徽国杰投资有限责任公司（芜湖）、芜湖市华安房地产开发有限责任公司、安徽巢湖铁道水泥厂、宁国市经济技术开发区、安庆市城市建设投资（集团）有限公司、铜陵精达特种电磁线股份有限公司、安徽桐城滨河投资建设发展有限公司、巢湖市金鑫典当有限责任公司、桐山实业（合肥）管理有限公司、合肥市龙岗综合经济开发区、合肥广大项目投资有限公司、合肥国轩置业有限公司、合肥宏翔物业发展有限公司、合肥天晟房地产开发有限公司、合肥松柏房地产开发有限公司、合肥长缨贸易有限公司、合肥华艺园林景观生态建设有限公司、合肥市新华书店有限公司、合肥万通汽贸有限责任公司、合肥王氏脚手架有限公司、合肥金乡包装有限公司、合肥靓颖商贸有限公司、合肥梦都大酒店、合肥梦城大酒店、合肥世家商务酒店、安徽法制报社、合肥市福建商会、合肥市桐城商会等几十家行政机关、企事业单位和个人的常年法律顾问。
在宋世俊主任的带领下，安徽安泰达律师事务所已发展成为安徽省内规模最大的综合性律师事务所，先后被安徽省司法厅授予“安徽省文明律师事务所”、“全省司法行政系统先进集体”、“全省创建文明行业先进单位”、“安徽省优秀品牌律师事务所”、“安徽省律师参与涉法信访工作先进集体”和“安徽省十强律师事务所”等多项荣誉称号。

3. 求银行贷款诉讼中一审被告代理人的代理词

尊敬的审判员、人民陪审员：

xxx律师事务所依法接受被告关xx、文xx委托，指派我担任其与曹x民间借贷纠纷案一审诉讼代理人，现就本案争议问题发表代理意见如下:

一、借款协议中2.5%的月利率约定无效，原告请求被告承担利息246250元的诉请应予驳回。

本案是借期二个月的短期借贷，应适用六个月以内（含六个月）的金融机构贷款基准利率，而中国人民银行2012年7月6日起施行的这一档年利率是5.6%。借款协议2.5%的月利率换算成年利率是30%，已经超过5.6%的四倍（22.4%）7.6个百分点，约定利率无效，原告代理人请求按年利率6%并上浮50%计算从而主张2.5%的月利率有效的观点不能成立，原告请求被告承担利息246250元的诉请应予驳回。

二、被告往案外人秦xx账户转款18.6万元是对原告的还款，被告这么做是原告知情并同意按原告指示办的，秦xx账号也是原告提供的，原告从未提出转错了款、还错了人的口头或书面异议。

原告认为被告转给秦xx的18.6万元与本案无关，不认可还款23.1万元这一事实。被告向法院提交了原告用手机号137xxxxxxxx（以其妻谢xx名义登记）与被告联络的往来短信截图13张，其中多张能直接证明被告转款给秦xx是按原告指示办的，秦xx账户是原告提供的，被告转给秦xx的钱就是对原告的还款，原告对这一点知情并同意，且从未提出转错了款、还错了人的口头或书面异议，这18.6万就是还给原告的。

三、原告请求被告承担38000元律师费和差旅费的主张于法无据，应予驳回。

被告有充分理由请求法院驳回原告关于律师费、差旅费38000元由被告承担的诉讼请求，具体如下：

首先，原告律师费的支出是基于仅在委托受托当事人双方内部间生效的双务有偿的委托代理合同，是原告为获取法律服务所付出的对价，按合同相对性原理对于外部第三人没有约束力，与第三人无关，不应转由合同一方当事人的债务人承担。

其次，《中华人民共和国民事诉讼法》没有规定当事人提起民事诉讼必须委托律师，律师费的支出不是必然的，与本案借贷债务纠纷没有关联性，借款协议中也没有写发生合同纠纷当事人一方必须委托律师代理诉讼。

最后，本案是合同违约纠纷，对于被告不能偿还到期借债给原告造成的损失，应适用合同法第113条之规定，即相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。本案被告在与原告订立借款协议时无法预见到被告会发生高达38000元律师费（含2000元差旅费）的支出，原告能够合理预见到的违约损失应当是同期银行贷款利息损失，律师费支出不在违约造成的损失之内。

以上代理意见请合议庭评议时予以充分考虑！

代理人：姚xx

xx律师事务所律师

20xx年4月12日

4. 民事诉讼一审要写代理词吗

法律没有具体的规定，民事诉讼的辩论代理词，一般最好提交给法院的。
在辩论阶段的代理词或代理意见，要根据庭审的实际情况来确定，也就是要根据庭审中的争议焦点来决定，针对双方存在的争议来发表代理意见，具有很强的针对性。而在庭审前准备的代理词，可能只会是涉及了部分的争议，不能涵盖全部的内容，会有一定的局限性。
所以，可以在庭后，再根据庭审情况，全面地书写一份代理意见，再交给法院，以便法院能更能全面、清楚地了解你的意见。

5. 如何写民间借贷纠纷引起的诉讼答辩状（我是担保人）

关于第一问题：首先，我国担保法对于保证责任分为两类，一般保证和连带保证。由于你没有和债权人约定哪种保证责任，因此依据担保法的规定你承担连带保证，另外由于你们没有约定保证期间，那么依据担保法第26条规定，你的保证期间为6个月，从2009年6月10日开始计算，到2009年12月9日止。其次，保证责任期间和诉讼时效是有区别的，依据担保法的规定，只有债权人在连带保证责任期间向你主张保证责任，才开始计算两年的诉讼时效。对于本案由于债权人在6个月的保证期间内未向你主张保证责任，那么你对这笔债务的保证责任就已经结束。总之，你对此笔债务无需承担责任。
关于第二问题：作为被告的你，法院在向你送达诉讼状副本、传票以及应诉通知书时，按照法律规定应当附带向你提供原告提供的证据。

6. 你好，5月份向法院提起关于民间借贷的案子，已经快开庭了，请求一份开庭陈词

您好：

这个您可以自己写，反正无论怎么样，记住一个原则：“以事实为根据，以法律为准绳”，叙述尽量详细，但是不要太罗嗦即可，方便法官问的时候，自己可以对着看。
还有，一般诉讼程序过后，您这边还需要提交代理词的，代理词要根据庭审过程进行写，特别是针对庭审过程中涉及的程序、事实问题等。这个要写详细！！！！
如有问题，欢迎追问。

7. 什么样的借据在法律上有效

具有以下内容的借据在法律上有效：

根据《中华人民共和国合同法》第十二章的相关规定：借款合同应该包含的内容应包括以下八条。

1、借款种类

借款种类主要是按借款方的行业属性、借款用途以及资金来源和运用方式进行划分的。针对不同种类的借款，国家信贷政策在贷款的限额、利率等方面有不同规定，以体现区别对待、择优扶持的信贷原则。因此，借款合同一定要订明借款种类，它是借款合同必不可少的主要条款。

2、借款币种

借款币种即借款合同标的的种类。借款合同的标的除人民币外，还包括一些外币，如美元、日元、欧元等。不同的货币种类借款利率有所不同，借款合同应对货币种类明确规定。

3、借款用途

借款用途是指借款使用的范围和内容，即贷款在生产和再生产过程中与哪种生产要素相结合，它规定了贷款的使用方向。借款用途是由借款种类和条件所决定的，银行严格规定各种借款用途并监督贷款的使用情况，有利于保证国家产业政策的实施和国民经济的协调发展，同时也有利于保证贷款的安生性。

4、借款数额

借款数额，是指借贷货币数量的多少。任何合同都必须有数量条款，只有标的而没有数量的合同是无法履行的。没有数量，当事人权利义务的大小就无法确定，借款合同没有借款数额，就无法确定借贷货币的多少，也失去了计算借贷利息的依据，因此，没有借款数额条款，借款合同便不能成立。

5、借款利率

利率是指一定时期借款利息与借款本金的比率。利率的高低对确定借贷双方当事人权利义务多少至关重要，借款合同不能没有利率条款。

6、借款期限

借款期限是指借贷双方依照有关规定，在合同中约定的借款使用期限。借款期限应按借款种类、借款性质、借款用途分别确定。在借款合同中，当事人订立借款期限必须具体、明确、全面，以确保借款合同的顺利履行。

7、还款方式

还款方式，是指借款人采取何种结算方式将借款返还给贷款人。借款人一般可以采用一次结清和分期分批偿还，如果是分期的情况，应明确具体时间以及具体金额等。

8、违约责任

违约责任，是指当事人不履行合同义务时所应承担的法律责任。如果借款合同中缺少了违约责任条款，当事人的违约行为就失去了法律约束依据，当事人的权利就失去了保障，合同履行将受到严重的影响。借款合同中约定违约责任条款对于督促当事人及时、正确、全面地履行合同，保护当事人权益有重要意义。

(7)银行借款纠纷代理词扩展阅读：

借条注意问题：

1、借贷手续要全

（1）、债务人和债权人关系再好，借钱时也一定要打借条。不打借条是最大的法律风险。法院审查借贷案件时，应要求原告提供书面借条，无书面借条的，应提供必要的事实根据，没有证据的请求，将承担败诉的风险。

（2）、因此，在借贷时，借款人应主动写出书面借条，出借人也应提醒对方写出借条，如遇特殊情况，当场无法定出借条的，应有第三人作证，事后补上借条。还款时还款人要注意收回借条，或共同销毁借条。如果出借人声称借条丢失或损坏，还款人应要求出借人出具收据，还款人应妥善保存收据。

2、语言问题

打借条时不要使用多音、多义字。我国的文化博大精深，许多汉字存在一字多音，一字多解的现象，在借条中一旦使用这些汉字，就有可能造成纠纷。比如“还欠款人民币壹万元”，既可以理解成“已归还欠款人民币壹万元”，也可以理解成“仍欠款人民币壹万元”。

3、利息问题

（1）、利率要合乎规定。民间借贷利率可适当高于银行利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍（含利率本数）。否则，超过部分的利息不受保护。

（2）、借贷分为有息借贷和无息借贷两种，其中公民之间的生产经营性借贷的利率，可以适当高于生活性借贷利率。《合同法》规定：“自然人之间的借款合同约定支付利息时，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。”目前，国家规定民间借贷款利率最多为银行同类贷款利率的4倍。高利贷的利率不受国家保护。

（3）、可以约定利息，但利息不得高于同期银行利率的四倍，高出的法院不会支持。如果没有约定利息，根据《合同法》规定，自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。公民之间的个人借款如果没有约定利息，就视为没有利息。欠条，没有约定的，也是没有利息，但是过了还款日，没有还的，到时可以要求按银行利息计算利息。

4、时间问题

（1）、在民间借贷中，容易产生争议的时间包括两点：还款时间和欠条书写时间。

（2）、还款时间就是债权人和债务人约定的应当归还本息的时间。现实中人们经常忽视这项约定，或未作出明确约定。最常见的表述为“一定时间后”还款，如“一年后”还款。“一年后”从字面上来讲是一个时间段，而非时间点。

（3）、借款后两年、三年或更长时间还款都能够被理解为“一年后”还款。尽管法律上对此有着一定的解释规则，但这种书写方式毕竟增大了实现债权的不确定性。还款时间的不明确，在实践中也容易引发关于诉讼时效的争议。因此，在约定还款时间时，最好将其明确到年月日。

（4）、借条形成时间通常是债务人书写欠条的时间。这一时间的约定也应当具体到年月日。实践中，债务人往往有意或无意地漏写这一日期，或仅仅书写年月日的一部分。如债务人仅写明6月25日。尽管在书写借条时这一时间对债权人债务人都是明确的，但时过境迁，难免会对借条的形成时间产生争议。而借条形成时间的不明确则可能导致诉讼时效难以计算。

（5）、债权人可能不得不面对借条是否已经超过诉讼时效的法律问题。尽管文书的形成时间有可能通过物证鉴定来确定，但这样做也并非绝对可靠，而且将增大当事人的费用支出。

（6）、没有约定还款期限的，借用人可能随时归还，出借人可随时要求归还。

5、催款问题

要及时催款。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。借贷期满后，债权人应及时要求债务人归还借款，不能碍于情面或其他原因不及时催款。如债务人一时无法归还，出借人可在时效届满前，让借款人写出还款计划或催要证明等，这样诉讼时效就可从新的协议订立之日重新计算。如债务人仍不按期履约或外逃，债权人应在借款期满后的2年内向法院提起诉讼，进行依法催收，否则就视为放弃债权，法律不予保护。

8. 父亲为出借人死亡子女要求借款人还款的原告代理词怎么写

代理词写不写都不要紧，当庭能把实事说明即可。代理词也就是说明事情原委。

9. 借款人死亡民间借贷纠纷原告代理词怎么写

你好，可以委托律师代写。

10. 写借款合同的代理人是怎么写

借款合同担保人代理词可以写明：
1、代理人的身份信息；
2、接受委托代理的案件；
3、对案件矛盾争议焦点的总结；
4、法律观点；
5、认定的基本事实与
【法律依据】
《中华人民共和国民事诉讼法》第四十八条
公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。法人由其法定代表人进行诉讼。其他组织由其主要负责人进行诉讼。
第四十九条
当事人有权委托代理人，提出回避申请，收集、提供证据，进行辩论，请求调解，提起上诉，申请执行。当事人可以查阅本案有关材料，并可以复制本案有关材料和法律文书。查阅、复制本案有关材料的范围和办法由最高人民法院规定。当事人必须依法行使诉讼权利，遵守诉讼秩序，履行发生法律效力的判决书、裁定书和调解书。