建设工程停工损失纠纷

Ⅰ 建筑工程中由于自然灾害造成停工损失建设方是否赔偿损失

又不是建设方的原因，凭啥要赔偿

Ⅱ 因甲方施工手续不齐全，导致工程停工。停工损失该谁承担

因甲方原因造成的窝工，当然由甲方承担责任，不过在举证方面还是需要做很多细致的工作，如果需要进一步咨询，可以联系我

Ⅲ 建设工程施工合同中不可抗力导致的损失赔偿问题。

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。
1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
3．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。不可抗力是一项免责条款，是指买卖合同签订后，不是由于合同当事人的过失或疏忽，而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同，在我国《民法通则》上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。

Ⅳ 建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题

1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。

2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。

费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期 人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；

管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。

3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。

(4)建设工程停工损失纠纷扩展阅读：

索赔知识：

1、首先，甲方是否有明确的文件，是否写明从什么时候起停工。

2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。

3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。

4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。

5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。

Ⅳ 因甲方施工手续不齐全，导致工程停工。停工损失该谁承担

由于甲方原因造成工程停工，贵司可要求工期索赔和费用索赔（窝工费等）

索赔的流程内容很多，从网上复制给你看毫无意义，我直接给你一个参考资料附在回答的最后面，请自行查阅。

附：如果最终还是无法解决问题，你们可按照合同约定的争议解决方式解决问题（通常合同会约定出现争议后的解决方式是法院诉讼还是仲裁方式）

Ⅵ 因不可抗力造成的在建工程损失与纠纷，从法律上讲，发包人和承包人各承担哪些

发生不可抗力的，各自承担各自的损失，故该案例的损失责任分别由：
1、已经单位工程验收合格的6栋楼建设单位承担；
2、正在修建的4栋楼建设单位承担；
3、承包人自己采购的水泥承包人承担；
4、业主单位负责采购的并经过施工单位检验合格入库待用的钢筋建设单位承担；
5、施工单位采购的用于工程的空调建设单位承担；
6、业主采购的电梯建设单位承担；
7、施工单位塔吊倾倒砸死路人，路人承担；
8、业主的轿车砸伤路人，路人承担；
9、现场清理修复费用建设单位承担；
10、私自入场的大学生自行承担；
11、业主单位请来的修理工建设单位承担。

Ⅶ 内蒙古有没有建设工程中途停工损失补偿办法

您提出的实际是建设工程的索赔问题，通常是在索赔事项发生后按照建设工程承包合同的约定进行索赔。如果因为政策因素造成工程损失而需要给予赔偿的，要根据具体事项看政府很少在相关规范性文件中是如果规定的，一般没有普遍性的通用性赔偿规定。比如每年的高考，不少地区的地方政府都会出台要求在建工程高考期间停工的文件，这些文件一般都会规定工期可以因此顺延。所以，您需要根据要求停工的具体事项，查阅相关政策文件，看其中是如何规定的。
关于建设工程的索赔，一般包括价款索赔和工期索赔。《建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216）的《通用条款》中，就工程建设的索赔程序提供的以下条款：
1.发包人向承包人提出索赔遵循如下程序进行：
（1）发包人应在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的 30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；
（2）发包人应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；
（3）承包人应在收到发包人送交的索赔资料后30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；
（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未于答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。
（5） 当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。
2.承包人向发包人提出索赔遵循如下程序进行：
（1）承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出去'赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外，
（2）承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；
（3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。
（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。
另外，实践中承包单位一般对价款的索赔比较重视，却往往忽略工期的索赔。其实工期索赔与价款索赔同样重要，应当有足够的重视。

Ⅷ 一个建设项目因甲方土地违规，在建项目被迫停工一年。请问施工合同是否解除停工损失如何处理

损失双方协商处理。复工后按合同继续执行。

Ⅸ 工程中因为不可抗力造成的损失由谁来承担

发承包双方应该按照具体原则分别承担责任：(根据08清单计价规范规定)1 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。