停工损失纠纷

⑴ 请专业经济纠纷律师回答我的问题。 因为拖欠司机工资两天，他就夜晚把机械上设备零件盗走，发短信通知

1请问我能起诉他赔偿我机械停工损失吗
答：可以
2起诉费用贵吗？时间长吗？
答：就你的诉求来说，诉讼费没多少的，并且胜诉的话会由对方承担。但打官司比较费时。
3我停工7天，造成我机械损失至少10000元。
答：需要充分证明才行。

⑵ 因甲方施工手续不齐全，导致工程停工。停工损失该谁承担

如果有明确合同应该就好说了吧
你最好直接找律师，或者在网络知道-社会民生-法律栏目下请教，知道答案的人多，网址是：http://..com/browse/209

⑶ 因甲方施工手续不齐全，导致工程停工。停工损失该谁承担

由于甲方原因造成工程停工，贵司可要求工期索赔和费用索赔（窝工费等）

索赔的流程内容很多，从网上复制给你看毫无意义，我直接给你一个参考资料附在回答的最后面，请自行查阅。

附：如果最终还是无法解决问题，你们可按照合同约定的争议解决方式解决问题（通常合同会约定出现争议后的解决方式是法院诉讼还是仲裁方式）

⑷ 因甲方施工手续不齐全，导致工程停工。停工损失该谁承担

因甲方原因造成的窝工，当然由甲方承担责任，不过在举证方面还是需要做很多细致的工作，如果需要进一步咨询，可以联系我

⑸ 甲方没申备导致停工怎么处理

建设工程停工损失纠纷的处理方法：1、发包人未按约定时间和要求提供原材内料、设备、场地、资金、容技术资料等造成的停工损失，由发包人承担损害赔偿责任。2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。

⑹ 停工窝工损失如何主张

建设工程合同纠纷中的停工窝工损失是非常常见的。首先要查明是否存在停工、窝工的事实，但是不能认为光有停工、窝工就简单地认为发包人就应该进行赔偿，如果盲目认为存在停工窝工就要赔偿是过于简单的思维方式，还要进一步研究停工、窝工的原因，是发包人的原因、还是承包人自己的原因，还是因为政府政策变化的原因，或者是不可抗力
，原因不同结果往往大不相同！！只有在发包人，即甲方的原因造成的停工、窝工损失才能索赔。
发包人的原因往往有一下一些：发包人变更工程量；发包人提供的设计文件有错误或者发包人变更设计文件；发包人未按照约定时间支付工程款；在包工不包料的情况下，发包人未能按照约定时间提供建设材料、设备；发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程的验收并办理有关交工手续；发包人不能按照合同的约定提供工程所需的工作条件致使工作无法正常进行，比如供水供电、提供场地等。这些原因必须在工程处理过程中保存证据
，比如应该有书面报告、或者监理意见等，以分清责任
。另外注意一下，停工原因如果是由另外一指定分包人的原因造成的，则该停工窝工的损失应由发包人来承担。在诉讼中，如果来证明谁的责任造成停工、窝工，对此发生停工窝工事由的时候承包人不能擅自停工，应该催告承包人及时消除障碍，如果不能及时消除的，则停工并发给发包人停工通知书。
停工如果是因为政府机关的指令等要求暂时停工的，比如因噪声等原因，则相应损失则无法向发包方索赔，也不能向政府索赔，应自担。
停工窝工如果是由发包人原因引起的，则承保人有两个权利：1、顺延工期、2、向发包人主张停工窝工损失。
停工窝工如果是由承包人自身原因引起的，则可能会承担如下后果。1、如果造成工期延误，则可能会被追究违约责任或者要求赔偿损失。
停工、窝工损失在司法实践中是通过评估机关的审价来得出的。

⑺ 这样的民事纠纷可以提出哪些赔偿要求

你所说的“拿走”很暧昧，是盗窃？抢劫？还是民工主张后你同意的？
如果是最后一种的话，停工损失就只能由你自己承担了。
如果是前两种的话，仪器价值巨大，其行为已经触犯刑律，建议报警，先由公安机关侦查，后由检察机关提起公诉并附带民事。而赔偿要求仅可局限于停工损失。
或者找民工协商，要求其返还仪器并给与赔偿，我认为这是最佳的解决途径。

⑻ 建筑工程甲方原因导致退场索赔项目有哪些

甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行，不同的工程，使用的设备不同、参与的人员不同，造成的经济损失也会不同，大致内容如下：

一般可以包括人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费。

1、几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

2、设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

3、保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。

4、主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。

(8)停工损失纠纷扩展阅读：

提出索赔的依据主要有以下几方面:

1、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。

2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。

3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片。

4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。

5、国家有关法律法令政策性文件。

⑼ 要求支付所欠工程进度款、工程结算款、单方面终止合同赔偿以及停工损失赔偿等。

1. 首先要确定你是否是劳务分包

2. 根据相关司法解释，实际施工人工程款未得到支付的，可以要求承包人、发包人在欠款范围内支付

3. 你的合同向对方已经违约了，你可以主张违约责任

4. 由于对方的原因导致你窝工，产生的损失也应该由对方承担

建设工程合同纠纷，一般情况比较复杂。加上你描述的事实是否证据充分还有待律师详细了解。有需要可拨打15223321007，吴律师。

⑽ 因不可抗力造成的在建工程损失与纠纷，从法律上讲，发包人和承包人各承担哪些

根据建设部颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》第二部分《通用条款》39.3的规定，发包人承担的不可抗力事件导致的费用主要包括：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失、施工场地内施工材料及待安装设备的损害以及工程所需清理修复费用等，承包人机械设备损坏、停工损失则由承包人自行承担，双方的人员伤亡由各自所在单位负责。
如果该项目的施工合同采纳了上述合同范本，且在《专用条款》等合同文件中未另行约定，发包人与承包人应按上述约定分别承担不可抗力所导致的损失风险。
但是，合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。