不可抗力费用索赔侵权

1. 不可抗力为什么不可以索赔

您的问题答复如下： 根据工程量清单计价规范，对不可抗力造成的损失，根据责任不同，由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008. 具体如下： 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 （1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担； （2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； （3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担； （4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担； （5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 所以说不可抗力不可以索赔是不正确的。

2. 有不可抗力因素造成的工程费用可以向建设单位索赔吗

不可抗力主要包括以下几种情形：

1、自然灾害、如台风、洪水、地震;

2、政府行为，如征收、征用

3、社会异常事件，如罢工、骚乱。

暴雨具体情况需要具体分析，并不只有一种理解，关键在于区分暴雨事件的性质，而不在于天气现象本身：

第一种情况：如果属于施工工程所在地正常的季节性暴雨，则施工单位无权就此提起施工索赔。因为，正常季节性暴雨对工程施工工期和费用的影响已经包含在工程定额造价之内，也包括在投标报价之内，属施工排水性质。

第二种情况：由台风引起的暴雨，此类情况应为不可抗力性质，因为台风雨属于台风引起的自然灾害性性质。因此，依照法律规定和施工合同约定，此类情况可以索赔工期和非施工单位自有损失。其中，对雨水的抽排属于灾后恢复费用性质。

第三种情况：招标文件规定或施工合同约定等级以上暴雨也视为不可抗力，等同第二种情况，也可以索赔。

二、建筑工程不可抗力索赔原则是什么?

根据工程量清单计价规范，对不可抗力造成的损失，根据责任不同，由发包方和承包方分别承担。详细见建设工程工程量清单计价规范，具体如下：

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担;

(2)发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;

(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担;

(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担;

(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

不可抗力，顾名思义也即没有办法阻抗之力，它的发生是人力所不能掌控的，所以在发生这就不可归咎于各方当事人的现象时，不可简单的让一方承担责任，需要发包方、承包方共同承担。造成人员伤亡的，需要承担赔偿责任，其中发包方的责任更重些。

3. 由不可抗力导致的索赔可以索赔什么

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 所以说不可抗力不可以索赔是不正确的。

(3)不可抗力费用索赔侵权扩展阅读：

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

4. 不可抗力发生后，怎么索赔

在标准施工招标文件中规定，如果不可抗力造成工期延误的，只索赔工期，如果不可抗力期间应监理人要求照管、清理、修复工程的，那么只索赔费用。
在FIDIC中，如果发生了不可抗力，索赔工期和费用。

5. 不可抗力的费用增加是否可以进行索赔分哪几种情况

看你们的合同要求，一般的Fidic条款下是可以进行索赔的。
可索赔工期，可索赔费用。
费用可以包括：直接损失，间接损失，工地管理费（包括现场人员，食宿，交通，水电），总部管理费，赶工费，拖延付款的应付利息，人员闲置窝工费，等。

6. 不可抗力因素造成的损失，赔偿问题怎么解决

邻居水管因雪灾冻爆，水淹到我家，地板全部废掉这种属于自然灾害，在法律上不要求强制赔偿，只能友好协商解决。

根据《民法通则》第一百零七条 因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外。

第一百三十九条 在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

第一百五十三条 本法所称的“不可抗力”，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

(6)不可抗力费用索赔侵权扩展阅读：

《合同法》中关于不可抗力的相关规定

第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第一百一十八条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

7. 不可抗力发生后关于费用索赔问题

通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏由发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。索赔在一般情况下都可以通过协商等友好方式解决，若双方无法达成协议，可通过仲裁解决。

8. 不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行

这个问题分两部分来回答
第一部分，费用索赔：
通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。

第二部分，工期索赔：
通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。

另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。

9. 发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么

1、费用索赔

通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。

2、工期索赔

通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。

(9)不可抗力费用索赔侵权扩展阅读

不可抗力主要包括以下几种情形

（1）自然灾害、如台风、洪水、冰雹；

（2）政府行为，如征收、征用；

（3）社会异常事件，如罢工、骚乱。

在不可抗力的适用上，有以下问题值得注意

（1）合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定；

（2）不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责；如大于法定范围，超出部分应视为另外成立了免责条款；

（3）不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。

不可抗力的免责效力

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但有以下列外：

（1）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

（2）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。