导航:首页 > 投诉纠纷 > 宋春雨纠纷

宋春雨纠纷

发布时间:2024-01-04 09:07:21

㈠ 决胜最高人民法院:施工合同纠纷

标题:决胜最高人民法院:施工合同纠纷案

时间:2017-12-27

摘要:张建忠律师代理普泰房地产公司与广厦集团建设工程施工合同案在最高人民法院开庭9天后案件被发回重审。

附:内蒙古普泰房地产开发有限公司、广厦建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书

案号:(2017)最高法民终560号

审理法院:最高人民法院

文书类型:裁定书

案号:(2017)最高法民终560号

上诉人(一审被告、反诉原告):内蒙古普泰房地产开发有限公司,住所地内蒙古自治区鄂尔多斯市**胜区伊化**路鑫通大厦**楼。

法定代表人:郝焱华,该公司执行董事兼经理。

委托诉讼代理人:张建忠,**律师事务所 律师。

被上诉人(一审原告、反诉被告):广厦建设集团有限责,住所地浙江省**阳市白云街道**义路**号**楼号3楼。法定代表人:韦晗,该公司董事长。委托诉讼代理人:徐明明,该公司员工。

审理经过:上诉人内蒙古普泰房地产开发有限公司因与被上诉人广厦建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案,不服内蒙古自治区高级人民法院(2016)内民初11号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。

本院认为:涉案工程的停工情况、原因、是否存在停工损失以及损失的数额等是本案的基本事实,是确定双方当事人责任承担的基础。一审法院未对上述基本事实进行查明,按照广厦建设集团有限责任公司主张的数额的20%酌定普泰房地产开发有限公司赔偿数额,认定基本事实不清,责任划分依据不足。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项的规定,裁定如下:

一、撤销内蒙古自治区高级人民法院(2016)内民初11号民事判决;

二、本案发回内蒙古自治区高级人民法院重审。

上诉人内蒙古普泰房地产开发有限公司预交的二审案件受理费227324.78元予以退回。

审判长 宋春雨 审判员 付少军 审判员 丁广宇

二〇一七年九月二十九日

中华人民共和国最高人民法院

阅读全文

与宋春雨纠纷相关的资料

热点内容
公共基本卫生服务结核项目试题 浏览:896
宝鸡市工商局电话号码 浏览:81
基本公共卫生服务督导工作方案 浏览:454
信息化成果总结 浏览:948
债务纠纷律师费必须提供发票吗 浏览:876
手机我的世界创造模式怎么去天堂 浏览:716
专利代理人个人总结 浏览:312
工商局党建工作述职报告 浏览:685
创造力阅读理解答案 浏览:866
金华质监局和工商局合并 浏览:334
卫生院公共卫生服务考核结果 浏览:693
专利权的内容有哪几项 浏览:750
学校矛盾纠纷排查表 浏览:294
内地音乐版权 浏览:208
公共卫生服务今后工作计划 浏览:457
公共卫生服务考核小组 浏览:872
疫情里的科研成果 浏览:519
工商局爱国卫生月及健康教育宣传月活动总结 浏览:942
三兴商标织造有限公司 浏览:657
加强和改进公共服务实施方案 浏览:991