导航:首页 > 专利知识 > 建设工程索赔期限

建设工程索赔期限

发布时间:2021-10-15 11:54:14

A. 施工合同索赔意向通知书提出期限

建设工程施工合同
(GF-1999-0201)(示范文本)
36.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:
(1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

B. 建筑工程延误索赔一般一个月按多少天算

建筑的工程延误索赔,一般一个月都是按照30天计算的,31天的天月份也是按照30天计算。

C. 工程总索赔在什么时候提出

当损失发生28天内,提出索赔。如果超过,则建设方以索赔期过期拒绝索赔。

D. 工程索赔有时效性吗

有的,我这里有一个案例:
2015 年的工程,建设工程施工合同中约定,索赔事件发生后,要在 15 天内向对方书面提 出。乙方未在该期间提出,2017 年结算时也没对索赔内容结算。但甲方出具了一份书面说 明:索赔部分另行协商。至今未协商,结算的工程款也未支付完毕。如何看待本案索赔的诉 讼时效问题?
《施工合同司法解释二》第 6 条第二款规定,当事人约定承包人未在约定期限内提出工期 顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理。也就是说,关于索赔期限当事人有约定的从约 定,原则上凡是合法有效的约定都应该遵守。
虽然第 6 条第二款只规定了关于工期方面的 索赔,但《民法典》第 467 条规定,本法或者其他法律没有明文规定的合同,适用本编通 则的规定,并可以参照适用本编或者其他法律最相类似合同的规定。根据民法上类推适用的 精神,既然《解释二》第 6 条规定了工期顺延的索赔期限约定是有效的,那么其他索赔的 约定也应当是有效的。 再来通过比对诉讼时效和除斥期间来分析索赔期限的性质。
一般来说,诉讼时效经过债务人 可以获得法律上的抗辩权,但不影响实体权利本身。比如我欠范师兄 10 万元,应还款之日 三年后范师兄才起诉,这时候诉讼时效已经经过,我可以向法院主张抗辩,这样法院就会以 此驳回范师兄的诉讼请求。 因为诉讼时效经过导致范师兄丧失了胜诉权,但诉讼中胜诉权的丧失并不意味着我和范师兄 之间的实体上的债权债务关系消灭,也就是说我欠范师兄 10 万元的实体债务还是存在的。
除斥期间则是指的是某些民事权利有效存续的期间,期间届满后民事权利也归于消灭。而索 赔期限既不同于诉讼时效也不同于除斥期间,而是工程领域中比较特殊的规定,根据《解释 二》第 6 条,双方当事人完全可以对索赔期限的内容自主约定,但发包人在约定期限后同 意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
所以索赔期限经过是否丧失索赔权也要看具体 的情况。 本案中合同约定,索赔事件发生后要在 15 天内向对方书面提出。由于乙方未在该期间提出, 根据《解释二》第 6 条规定,乙方原则上已经丧失了索赔的权利。但是甲方出了一个书面 说明,索赔部分另行协商。根据这样一份书面文件,我们可以理解为甲方放弃了合同约定的 索赔期限,认可了对方当事人在索赔期限后提出索赔的权利。 另外问题又说到,甲方出了书面文件后至今未结算,结算的工程款也未支付,如何看待诉讼 时效问题。
双方在 2017 年完成工程结算,根据《民法典》第 188 条规定,向人民法院请 求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权 利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。另外诉讼时效从施工单位主张 权利后是可以重新计算的,所以本案的诉讼时效显然是还没有经过,同时对于索赔的部分乙 方也完全可以继续主张权利。

E. 建筑工程索赔有效期

首先, 对于不履行合同义务的违约人 ,应勇敢的利用法律武器维护自己的合版法权益, 更何况是自己权的血汗钱,你应当向有管辖权的人民法院提起诉讼,请求 索赔
根据我国法律规定,你可以向该工程发包方、总承包方、转包方索求赔偿。

F. 施工合同未约定索赔的时效,如何界定时间

合同违约,从知道或者应当知道违约行为开始起2年为诉讼时效。如果合同一直未履行,从合同中规定的履行时间开始计算2年为诉讼时效。

G. 什么叫工程索赔时效

索赔时效是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权则视为放弃索赔权,其索赔权归于消灭的合同法律制度。

H. 建筑工程工期索赔

可以索赔这一天工期,但理由上要说清楚。
由于业主原因导致总工期由100天变成101天,这个就是最关键的。至于承包商的原因,已经不重要了,承包商虽然已经

阅读全文

与建设工程索赔期限相关的资料

热点内容
中国科学院无形资产管理办法 浏览:67
注册资本金认缴期限 浏览:828
申请商标到哪个部门 浏览:762
购买无形资产的相关税费可以抵扣吗 浏览:982
商标注册被骗怎么办 浏览:160
朗太书体版权 浏览:268
大学无形资产管理制度 浏览:680
马鞍山向山镇党委书记 浏览:934
服务创造价值疏风 浏览:788
工商登记代名协议 浏览:866
2015年基本公共卫生服务项目试卷 浏览:985
创造营陈卓璇 浏览:905
安徽职称计算机证书查询 浏览:680
卫生院公共卫生服务会议记录 浏览:104
泉州文博知识产权 浏览:348
公共卫生服务培训会议小结 浏览:159
马鞍山揽山别院价格 浏览:56
施工索赔有效期 浏览:153
矛盾纠纷交办单 浏览:447
2010年公需课知识产权法基础与实务答案 浏览:391