未经验收合格不得交付使用权用

❶ 房屋未经竣工验收或验收不合格擅自使用的应受怎样的

这要看具体情况，法律对使用者没有具体法律说明，如果使用过程中发生事故，要负一定的责任。
符合竣工验收条件的建设工程，建设单位应当及时组织竣工验收。未经验收或者验收不合格的建设工程，不得交付使用。违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：
(一)未组织竣工验收，擅自交付使用的；
(二)验收不合格，擅自交付使用的；
(三)对不合格的建设工程按照合格工程验收的。

❷ 工程竣工未验收便交付使用的，如何处理

工程竣工经验收合格后，方可交付使用。未经验收或验收不合格的，不得交付使用。 对违反上述规定的房地产开发企业的处理： 1．对于未经竣工验收就交付使用的，责令限期补办验收手续；逾期不补办验收手续的，处以罚款。 2．对于将验收不合格的工程交付使用的，责令限期返修，并处罚款、情节严重的，依法吊销营业执照；给购买人造成损失的，依法承担赔偿责任。 3．交付使用的商品房，确属主体结构质量不合格的，购买人有权退房；给购买人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 对违反上述规定的除房地产开发企业外的其他建设单位的处理：责令改正，并处罚款，重新组织验收；对他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

❸ 工程已交付使用是否为验收合格

不是。

一、正常的程序是工程必须验收合格后方能交付使用，假如未经验收合格即投入使用是违法的，这时对于施工单位而言，应按视为验收合格进行结算。

（1）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

（2）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

二、工程验收是在工程交付使用前进行的，工程验收不合格不得交付使用，因此工程已交付使用了，说明工程已验收合格了，无需用使用多久来证明验收合格。

三、《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

如果建筑工程竣工后未进行验收，发包人自行使用，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

(3)未经验收合格不得交付使用权用扩展阅读：

工程验收业务流程由施工班组自检验收环节、项目部竣工自验收环节、公司抽检验收环节三部分组成。

1、施工班组自检验收

主要是指工程施工过程中施工班组为了控制工程质量而对各个关键性工艺环节进行的自检验收、各项隐蔽工程掩盖前的自检验收等。

具体要求为施工班组在当天工程段完成后，工作票结束后进行自查，并且在自查结果中应包含该工程段的负责人、工程段范围，以便建立质量追溯卡和工程进度、工程量的统计机制。

2、项目部竣工自验收

是指所有工程项目安装调试完毕后进行的验收，是全面考核建设工作，检查工程是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。

3、公司抽检验收

主要在项目部提交竣工自检评估报告和工程竣工资料，对项目部竣工工程进行抽检验收。抽检验收按照规定抽检比例进行，抽检过程中对于不合格项，按照质量稽查标准进行处理，并将缺陷项整改要求通知到项目。

❹ 建筑法条款:已竣工未验收工程,业主已使用，视作业主已验收吗建筑法里有这个条款和规定吗

《建筑法》条款没有“已竣工未验收工程，业主已使用，视作业主已验收”条例。《建设工程施工合同（示范文本）》中才有：“工程未经竣工验收或竣工未验收通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。”

《建筑法》第61条：建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 首先，承包人应当立即用数码器材固定业主启用工程的时间和状况。业主擅自使用该工程的时间，就是实际竣工日期。业主启用工程的行为，推定工程质量合格，免除了承包人部分质量保修责任。但对地基基础工程和主体结构质量，仍承担民事责任。

(4)未经验收合格不得交付使用权用扩展阅读：

《司法解释》第13条：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

《司法解释》第14：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

❺ 未经竣工验收的预售房屋能否实际交付使用

未经竣工验收的预售房屋不能实际交付使用

• 建筑法第61条规定：交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

• 
  建筑法第61条最基本的出发点是以对建筑工程设置竣工验收的程序来确保建筑工程的施工质量、保证安全。该条所规定的不能交付使用，包括建筑方在内的任何一个对房屋进行正常使用的民事主体均不能使用，除预购人之外，也包括对上述房屋进行租赁的出租人和承租人。

  
  

• 所涉房屋未经验收，开发商和乙公司签订的房屋买卖合同并实际交付使用的行为违反了建筑法的强制性规定，应属无效，不具有法律约束力。

❻ 建筑法上是否有：房屋未经验收，一经使用即视为合格的条例

我国法律并没有这条规定。

相反，建设单位必须依法对工程进行竣工验收。

依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第八条，备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

没有经过验收的房屋，禁止使用，同时组织重新验收。不存在一经使用即视为合格，不验收即使用，属于违法行为。

(6)未经验收合格不得交付使用权用扩展阅读：

2015年8月6日下午。

韩纪重向济南市长清区人民政府申请对该区峰山路2323号逸和城C2地块2号楼、4号楼《国有土地使用证》、《建设土地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《工程竣工验收报告》、《竣工验收备案表》以及2号楼一层《房屋销售(预售)许可证》信息公开，并被当即受理。

山东省济南市长清区峰山路2323号逸和城C2地块2号楼，在不到一年的时间里发生了太多的“变故”。

2014年11月5日，这里发生首次“抢房事件”，2015年7月3日，第二次发生“抢房事件”。

“7·3抢房事件”发生后的第三天——7月5日上午，郭年成的姐姐、姐夫和妻子，将阻止他们抢房的韩纪重老两口住处门窗及室内部分物品砸毁。

7月13日，《法律与生活》记者以《济南抢房事件调查》为题，对上述抢房事件刊发了长篇调查报道。央广网、光明网、鲁网等各大新闻网站纷纷转载。

媒体报道后第六天——7月19日上午，又爆发了第三次“抢房事件”。

数次“抢房事件”发生，韩纪重开始对C2地块2号楼、4号楼有关招投标及开发商“五证两书三表”问题产生怀疑，于是申请信息公开，并将长清区政府诉至法院。

8月3日，韩纪重诉长清区政府信息公开案在济南市中院公开开庭。该案开庭的当日和次日，山东省住建厅和济南市城乡建设委员会对韩纪重举报的未经验收强行交付房屋问题给予高度重视，表示将严格依法调查处理。

8月3日上午，山东省住房和城乡建设厅收到韩纪重对济南市长清区旧城改造项目——逸和城C2地块2号楼、4号楼未经验收便强行交付房屋问题的举报。

举报信中说， 2014年11月5日，在举报人多次要求逸和公司进行竣工结算后验收交工未果的情况下，由长清区政府协助逸和公司组织100多人强行收房，并交给了购房人。

房屋未验收便交付使用，不仅严重违反《消防法》、《建筑法》、《规划法》、《环保法》、《标准化法》、《城市房地产管理法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等法律、法规的禁止性规定，而且在现实生活中也留下了严重的人民生命财产安全隐患。

8月4日上午，韩纪重上述举报信的内容，也引起济南市城乡建设委员会主任、党委书记田庄的高度重视。田庄主任表示，将责成市建委主管领导组成调查组，严格依法调查处理。田庄主任随后做出相关批示。

8月7日下午，《法律与生活》记者从山东省住建厅获悉，主管安全生产工作的李兴军副厅长对韩纪重的举报信做出重要批示并发出转办函，请济南市城乡建设委员会调查，将处理结果报住建厅，并告知《法律与生活》杂志社。

相关资料显示，长清区建设委员会系区政府常务副区长袁长奎为指挥，区人大常委会副主任卢云成为常务副指挥，区城管局就、城管执法局局长周杰为副指挥的长清区旧城改造指挥部成员之一。

长清区建委主任张殿义、原党委书记韦传湖、办公室副主任齐怀杰等区建委及相关部门领导的名字也在指挥部通讯录之中。

❼ 建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由谁承担责任

甲公司与乙公司签订建设施工合同，甲方为建设单位，乙方为施工单位，乙方为甲方建设办公楼，施工完成后，甲方依照约定应该及时验收，而甲方因为费用的问题没有进行验收，而投入使用，使用发现存在质量问题，经质检部门鉴定，确实存在质量问题，引发纠纷，责任应该有谁承担？
关于这个问题的处理，《建筑法》第61条、《合同法》第279条规定，建设工程竣工后，发包方应当根据施工图纸和说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用。未经验收或者验收不合格者，不得交付使用。验收是发包、承包双方的强制义务。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
这就要求分清否地基基础和主体结构质量，如果属于上述质量，建设方仍应承担责任，不属于上述质量，则由发包方承担质量责任