銀行借款糾紛代理詞

1. 求一篇寫的精彩的民事案件代理詞

以下是本人寫的一片代理詞。不敢說精彩，僅供參考！

代理詞

審判長、審判員：
上訴人十堰市某房地產開發有限公司與被上訴人十堰某緣房地產開發有限公司建設用地使用權轉讓合同糾紛一案，湖北某某律師事務所接受上訴人的委託，指派本人參加本案訴訟。現依法發表以下代理意見，供合議庭合議時參考。
一、合同性質不影響實體處理。
本案是關於訟爭合同是否應予解除糾紛。其實，合同性質並不影響對該問題的處理。一審認定本案「房地產合作開發合同」，是名為合作開發，實為建設土地使用權轉讓合同，對此合同定性，代理人完全贊同。但是，代理人需要強調的是，依照《中華人民共和國合同法》第93條、94條規定，無論是何種合同，只要符合法定解除或約定解除的條件，條件成就時，均可以依法予以解除。因此，本案建設土地使用權轉讓合同是否應予解除，主要看該合同的履行是否達到約定解除或法定解除的條件，而與合同的性質無關。
二、被上訴人在履行完保證金支付義務後，上訴人依約履行了自己的土地交付義務。此後應由被上訴人履行的土地開發諸如項目報建、施工、建設等合同主要義務，被上訴人直到本案一審乃至二審開庭，連項目啟動的報批工作都還沒有完成，屬於嚴重遲延履行其主合同義務。
訟爭雙方簽訂的合同，雖未明確約定項目啟動的具體時間，但依據「合同履行誠信原則」以及項目總體工期，當上訴人將20畝地過戶給被上訴人後，上訴人應當及時啟動項目開發工作。但是，被上訴人拿過戶給其的土地進行抵押所借的銀行貸款，並沒有用於項目啟動，直到被上訴人與2011年4月底引進新的股東後，才於2011年6月開始項目報建，但是遺憾的是直到本案二審開庭，該項目報建也未見批准。可以說，直到今日，合同所約定的項目開發仍然處於未啟動階段，而此時離合同約定的三年半工期僅剩不到一個月的時間。因此，代理人認為，被上訴人嚴重遲延履行自己的主合同義務，應當毫無爭議。
需要進一步指出的是，被上訴人該種履約遲延，具體是什麼原因，只有被上訴人最清楚，上訴人沒義務也不必要對其進行原因論證。依據合同法規定，只要上訴人能夠證明其遲延履行就夠了，至於被上訴人遲延應不應該承擔違約責任，則應由其對遲延的合理性進行舉證和說明。
一審中，被上訴人對其遲延履行的現狀並沒有異議，但以所謂的不安抗辯權辯稱是主動中止，而非違約延期，主張不承擔責任。一審也予以了支持。這顯然是詭辯，故意曲解法律，上訴人的補充上訴狀中對此已有詳細論述，這里不再贅述。
三、因被上訴人嚴重遲延履行合同，導致上訴人訂約的根本目的不能實現，符合《中華人民共和國合同法》第94條第四項所規定的法定解除條件，依法應當解除雙方的建設土地使用權轉讓合同。
上訴人與被上訴人簽訂土地轉讓合同時，除了收取應予退還的1000萬保證金之外，沒有收取任何費用。對於上訴人而言，本案合同的實質是，拿土地換門面。如果不能及時拿到具有重大經濟價值的門面，上訴人的簽約目的上就落空了。依據合同，本案房地產開發項目純資金計劃投入1.6億，建築面積月9萬㎡，正常工期三年。但是，離雙方約定的交房時間不到1個月的時間，項目尚未啟動，更沒有施工建設，被上訴人絕不可能在合同約定的時間交付門面。即使按照雙方合同第七條第三款約定，可以延期六個月交房，即到2012年11月6日前交房，但按照被上訴人目前的開發進度、合同約定的項目開發規模以及正常的建設進度，被上訴人也絕無可能到期交房。而且，依照被上訴人三年多以來的開發效率，這種等待將會遙遙無期。同時，上訴人將20畝地過戶給被上訴人之後，反而因債務糾紛導致該過戶地塊被多次查封，甚至直到二審開庭之日，該地塊仍被被上訴人的債權人湖北田豐實業集團有限公司依法申請查封保全。總之，按照被上訴人嚴重遲延履約的現狀，上訴人不但不能不能實現自己的合同目的，甚至連土地都有失去之虞。我國《合同法》94條第四項明確規定，「當事人一方遲延履行債務或者由其他違約行為致使不能實現合同目的的，當事人可以解除合同」。因此，代理人認為，本案建設土地使用權轉讓合同符合法定的解除條件，上訴人與被上訴人雙方之間的建設土地使用權合同應當解除，也必須解除，並依法恢復原狀，將已經過戶了的土地歸還給上訴人。
此外需要指出的是，本案合同的解除完全是被上訴人嚴重遲延履行合同造成的，造成了上訴人經濟損失顯而易見，上訴人沒有任何過錯，被上訴人應當承擔賠償責任。《合同法》第98條規定，「合同權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力」，「房地產合作開發合同」第七條約定，被上訴人「未依約完成項目開發建設延期6個月仍不能將房屋交付使用的，前期已付的1000萬元歸上訴人所有，已建成的房產由甲方處理，甲方僅退換建設成本給乙方」，本條實際上是對嚴重違約違約金的數額的確定，本案被上訴人對項目未實施任何開發，因此，被上訴人的保證金應作為違約金賠償給上訴人。
四、現在解除本案合同，有利於減少訟累，提高涉案30畝地整體經濟效益和社會效益。
客觀的說，本案雖然具備解除合同的法定條件。但從訴訟技術上看，上訴人要求解除合同的起訴時間稍嫌過早。但是，如果真等到了2012年11月6日即被上訴人不能按合同所確定的最後交房期限之後，再去解除合同的話，不但要再打一場解約之訴，而且會因為被上訴人的開發投入，造成更大的經濟糾紛，勞命傷財，既不必要，也有虧我國合同法關於預期違約的規定。此其一。
其二，反過來，現在被上訴人尺土未動，項目申報剛剛開始，也就是說項目開發並未實際投入，至於說其先拿出了1000萬保證金，但是其很快利用該地塊向銀行抵押借了1200萬，也不存在此虧問題，因此，解除合同也並不會造成被上訴人的經濟損失。
其三，現在上訴人資金充足，已經對包含在內涉案30畝地在內的60畝地形成了整體開發規劃，並報經十堰市審批通過。同時該60畝地是一個整體，地處十堰市火車站，是十堰市的窗口地段，市政府對其開發建設也有整體要求，因此，解除本合同，將該30目的納入其餘30畝地一起開發，既符合市政府的要求，也能更大發揮整個地塊的經濟和社會效益。
其四，該整體規劃已經開始實施。上訴人不僅完成了項目報建工作，而且已經動工，代理人在法庭調查中已經舉出相關證據。如果本合同不能解除，30畝地不能納入整體開發，不僅造成整個規劃的支離破碎，不能實現市政府的要求，而且對已經動工的先期項目，包括上訴人與被上訴人間合同所約定的項目，都是重大的經濟損失。
綜上，本案合同不僅符合解除條件，而且解除利遠遠大於弊。因此，懇請合議庭能在綜合考慮本案事實、法律規定以及最大發物的作用角度，依法作出公正判決。
以上意見，請酌納。

代理人：湖北惠平某某事務所
吳某某 律師
2012年4月18日

2. 宋世俊的專業領域：

宋世俊主任自從業以來，共辦理了近千件經濟、民事、刑事等各種類型的訴訟案件，辦理的某銀行被訴承擔5000多萬元借款擔保責任案件經最高人民法院二審判決勝訴，引起司法界及學界的廣泛關注，成為司法判例。參與了某省高院審結並執行的摺合人民幣一億多元的民事案件的執行。為某資產管理公司代理訴訟，成功單筆收回現款兩千兩百多萬元。為某世界五百強企業代理訴訟，成功為公司減輕賠償責任近兩千萬元。代理某公司爭議標的兩億元的股權糾紛案件，分析處理問題的能力及專業水平得到法院及當事人的一致認可。為某局民警譚某某槍殺親子案件的辯護在全國范圍內產生巨大影響，多家媒體予以報道。為某監獄原監獄長、黨委書記朱某某受賄案辯護，被告人構成自首的辯護意見得到法院採納，朱某某被減輕判處刑罰。為某市原經貿委主任湯某受賄、濫用職權案件二審辯護取得成功，案件被發回重審，再次出庭辯護後，被告人由原判十年半改判為五年半。為某市原交警支隊長杜某某受賄、貪污案件二審辯護，由一審九年改判為六年。為在國內有重大影響的、被指控受賄、索賄數額共計170多萬元的某市市委常委、政法委書記王某受賄案件辯護，提出的被告人構成自首和立功，應減輕處罰的辯護意見均得到法庭採納，被告人被減輕判處有期徒刑九年，辯護取得成功，被告人一審判決後表示服判，沒有提出上訴。為某縣原常務副縣長王某和某市地稅局副局長鍾某受賄案的辯護也取得良好辯護效果，社會各界及當事人均有好評。為因股市黑嘴汪建中操縱證券市場而引發的涉案3.8億的全國首例操控證券市場洗錢案被告人汪某某出庭辯護，也取得良好辯護效果，包括中央電視台、中國證券報等幾十家媒體均作詳盡報道，在社會上產生較大反響。以仲裁員身份參與了多家仲裁委員會的案件仲裁，多次參加省人大及省政府組織的立法預審和專家論證會，擔任企事業單位常年法律顧問數百家次，處理了大量的非訴訟法律事務，並為客戶單位成功地進行了多起價值數億元的項目收購、資產重組等業務，還受聘為安徽安凱汽車股份有限公司、蕪湖鑫科股份有限公司、銅陵精達特種電磁線股份有限公司、安徽電力股份有限公司、合肥高新股份有限公司等企業股份制改造及股票上市發行提供專項法律服務，在證券業務領域有著豐富的經驗。參與編著了《安徽省司法行政志》一書，辦理的訴訟案件代理詞被收錄於企業管理出版社出版的《律師文書》及中國政法大學出版社出版的《訴狀寫作方法與技巧》之書中，有二十餘篇專業論文在《法制日報》、《中國律師》、《合肥工業大學學報》和《安徽大學學報》等刊物上公開發表，並有論文在安徽省司法行政系統優秀論文評比中獲獎。2002年至2011年，連續四次作為安徽省律師代表出席了第五次、第六次、第七次和第次全國律師代表大會，並連續三屆當選為六屆、七屆和八屆全國律師協會理事，多次參加中國律師論壇、全國部分城市律師事務所協作會和安徽省律師實務研討會，並在會上交流論文。
近年來先後擔任安徽省人民政府、寧國市人民政府、安徽省教育廳、安徽省勞教局、安徽警官職業學院、合肥財經職業學院、國家煤炭工業合肥設計研究院、安徽中煙工業公司、安徽中煙工業公司合肥卷煙廠、安徽省農村信用社聯合社、安徽省華強工貿集團有限責任公司、安徽省汽車工業學校、安徽省機床工具有限公司、安徽省金華投資擔保有限公司、安徽省拓展投資管理有限公司、安徽國元典當有限公司、安徽華美工貿有限責任公司、安徽鴻潤（集團）股份有限公司、安徽海外學者創業服務有限公司、安徽物華國際拍賣有限公司、安徽萬國投資管理有限公司、安徽瑞煌光電科技有限公司、安徽神農農業技術開發有限公司、安徽同慶樓餐飲發展有限公司、安徽源庚木業有限公司、安徽華馳塑業有限公司、安徽現代防水防腐工程有限公司、安徽國傑投資有限責任公司（蕪湖）、蕪湖市華安房地產開發有限責任公司、安徽巢湖鐵道水泥廠、寧國市經濟技術開發區、安慶市城市建設投資（集團）有限公司、銅陵精達特種電磁線股份有限公司、安徽桐城濱河投資建設發展有限公司、巢湖市金鑫典當有限責任公司、桐山實業（合肥）管理有限公司、合肥市龍崗綜合經濟開發區、合肥廣大項目投資有限公司、合肥國軒置業有限公司、合肥宏翔物業發展有限公司、合肥天晟房地產開發有限公司、合肥松柏房地產開發有限公司、合肥長纓貿易有限公司、合肥華藝園林景觀生態建設有限公司、合肥市新華書店有限公司、合肥萬通汽貿有限責任公司、合肥王氏腳手架有限公司、合肥金鄉包裝有限公司、合肥靚穎商貿有限公司、合肥夢都大酒店、合肥夢城大酒店、合肥世家商務酒店、安徽法制報社、合肥市福建商會、合肥市桐城商會等幾十家行政機關、企事業單位和個人的常年法律顧問。
在宋世俊主任的帶領下，安徽安泰達律師事務所已發展成為安徽省內規模最大的綜合性律師事務所，先後被安徽省司法廳授予「安徽省文明律師事務所」、「全省司法行政系統先進集體」、「全省創建文明行業先進單位」、「安徽省優秀品牌律師事務所」、「安徽省律師參與涉法信訪工作先進集體」和「安徽省十強律師事務所」等多項榮譽稱號。

3. 求銀行貸款訴訟中一審被告代理人的代理詞

尊敬的審判員、人民陪審員：

xxx律師事務所依法接受被告關xx、文xx委託，指派我擔任其與曹x民間借貸糾紛案一審訴訟代理人，現就本案爭議問題發表代理意見如下:

一、借款協議中2.5%的月利率約定無效，原告請求被告承擔利息246250元的訴請應予駁回。

本案是借期二個月的短期借貸，應適用六個月以內（含六個月）的金融機構貸款基準利率，而中國人民銀行2012年7月6日起施行的這一檔年利率是5.6%。借款協議2.5%的月利率換算成年利率是30%，已經超過5.6%的四倍（22.4%）7.6個百分點，約定利率無效，原告代理人請求按年利率6%並上浮50%計算從而主張2.5%的月利率有效的觀點不能成立，原告請求被告承擔利息246250元的訴請應予駁回。

二、被告往案外人秦xx賬戶轉款18.6萬元是對原告的還款，被告這么做是原告知情並同意按原告指示辦的，秦xx賬號也是原告提供的，原告從未提出轉錯了款、還錯了人的口頭或書面異議。

原告認為被告轉給秦xx的18.6萬元與本案無關，不認可還款23.1萬元這一事實。被告向法院提交了原告用手機號137xxxxxxxx（以其妻謝xx名義登記）與被告聯絡的往來簡訊截圖13張，其中多張能直接證明被告轉款給秦xx是按原告指示辦的，秦xx賬戶是原告提供的，被告轉給秦xx的錢就是對原告的還款，原告對這一點知情並同意，且從未提出轉錯了款、還錯了人的口頭或書面異議，這18.6萬就是還給原告的。

三、原告請求被告承擔38000元律師費和差旅費的主張於法無據，應予駁回。

被告有充分理由請求法院駁回原告關於律師費、差旅費38000元由被告承擔的訴訟請求，具體如下：

首先，原告律師費的支出是基於僅在委託受託當事人雙方內部間生效的雙務有償的委託代理合同，是原告為獲取法律服務所付出的對價，按合同相對性原理對於外部第三人沒有約束力，與第三人無關，不應轉由合同一方當事人的債務人承擔。

其次，《中華人民共和國民事訴訟法》沒有規定當事人提起民事訴訟必須委託律師，律師費的支出不是必然的，與本案借貸債務糾紛沒有關聯性，借款協議中也沒有寫發生合同糾紛當事人一方必須委託律師代理訴訟。

最後，本案是合同違約糾紛，對於被告不能償還到期借債給原告造成的損失，應適用合同法第113條之規定，即相當於因違約造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。本案被告在與原告訂立借款協議時無法預見到被告會發生高達38000元律師費（含2000元差旅費）的支出，原告能夠合理預見到的違約損失應當是同期銀行貸款利息損失，律師費支出不在違約造成的損失之內。

以上代理意見請合議庭評議時予以充分考慮！

代理人：姚xx

xx律師事務所律師

20xx年4月12日

4. 民事訴訟一審要寫代理詞嗎

法律沒有具體的規定，民事訴訟的辯論代理詞，一般最好提交給法院的。
在辯論階段的代理詞或代理意見，要根據庭審的實際情況來確定，也就是要根據庭審中的爭議焦點來決定，針對雙方存在的爭議來發表代理意見，具有很強的針對性。而在庭審前准備的代理詞，可能只會是涉及了部分的爭議，不能涵蓋全部的內容，會有一定的局限性。
所以，可以在庭後，再根據庭審情況，全面地書寫一份代理意見，再交給法院，以便法院能更能全面、清楚地了解你的意見。

5. 如何寫民間借貸糾紛引起的訴訟答辯狀（我是擔保人）

關於第一問題：首先，我國擔保法對於保證責任分為兩類，一般保證和連帶保證。由於你沒有和債權人約定哪種保證責任，因此依據擔保法的規定你承擔連帶保證，另外由於你們沒有約定保證期間，那麼依據擔保法第26條規定，你的保證期間為6個月，從2009年6月10日開始計算，到2009年12月9日止。其次，保證責任期間和訴訟時效是有區別的，依據擔保法的規定，只有債權人在連帶保證責任期間向你主張保證責任，才開始計算兩年的訴訟時效。對於本案由於債權人在6個月的保證期間內未向你主張保證責任，那麼你對這筆債務的保證責任就已經結束。總之，你對此筆債務無需承擔責任。
關於第二問題：作為被告的你，法院在向你送達訴訟狀副本、傳票以及應訴通知書時，按照法律規定應當附帶向你提供原告提供的證據。

6. 你好，5月份向法院提起關於民間借貸的案子，已經快開庭了，請求一份開庭陳詞

您好：

這個您可以自己寫，反正無論怎麼樣，記住一個原則：「以事實為根據，以法律為准繩」，敘述盡量詳細，但是不要太羅嗦即可，方便法官問的時候，自己可以對著看。
還有，一般訴訟程序過後，您這邊還需要提交代理詞的，代理詞要根據庭審過程進行寫，特別是針對庭審過程中涉及的程序、事實問題等。這個要寫詳細！！！！
如有問題，歡迎追問。

7. 什麼樣的借據在法律上有效

具有以下內容的借據在法律上有效：

根據《中華人民共和國合同法》第十二章的相關規定：借款合同應該包含的內容應包括以下八條。

1、借款種類

借款種類主要是按借款方的行業屬性、借款用途以及資金來源和運用方式進行劃分的。針對不同種類的借款，國家信貸政策在貸款的限額、利率等方面有不同規定，以體現區別對待、擇優扶持的信貸原則。因此，借款合同一定要訂明借款種類，它是借款合同必不可少的主要條款。

2、借款幣種

借款幣種即借款合同標的的種類。借款合同的標的除人民幣外，還包括一些外幣，如美元、日元、歐元等。不同的貨幣種類借款利率有所不同，借款合同應對貨幣種類明確規定。

3、借款用途

借款用途是指借款使用的范圍和內容，即貸款在生產和再生產過程中與哪種生產要素相結合，它規定了貸款的使用方向。借款用途是由借款種類和條件所決定的，銀行嚴格規定各種借款用途並監督貸款的使用情況，有利於保證國家產業政策的實施和國民經濟的協調發展，同時也有利於保證貸款的安生性。

4、借款數額

借款數額，是指借貸貨幣數量的多少。任何合同都必須有數量條款，只有標的而沒有數量的合同是無法履行的。沒有數量，當事人權利義務的大小就無法確定，借款合同沒有借款數額，就無法確定借貸貨幣的多少，也失去了計算借貸利息的依據，因此，沒有借款數額條款，借款合同便不能成立。

5、借款利率

利率是指一定時期借款利息與借款本金的比率。利率的高低對確定借貸雙方當事人權利義務多少至關重要，借款合同不能沒有利率條款。

6、借款期限

借款期限是指借貸雙方依照有關規定，在合同中約定的借款使用期限。借款期限應按借款種類、借款性質、借款用途分別確定。在借款合同中，當事人訂立借款期限必須具體、明確、全面，以確保借款合同的順利履行。

7、還款方式

還款方式，是指借款人採取何種結算方式將借款返還給貸款人。借款人一般可以採用一次結清和分期分批償還，如果是分期的情況，應明確具體時間以及具體金額等。

8、違約責任

違約責任，是指當事人不履行合同義務時所應承擔的法律責任。如果借款合同中缺少了違約責任條款，當事人的違約行為就失去了法律約束依據，當事人的權利就失去了保障，合同履行將受到嚴重的影響。借款合同中約定違約責任條款對於督促當事人及時、正確、全面地履行合同，保護當事人權益有重要意義。

(7)銀行借款糾紛代理詞擴展閱讀：

借條注意問題：

1、借貸手續要全

（1）、債務人和債權人關系再好，借錢時也一定要打借條。不打借條是最大的法律風險。法院審查借貸案件時，應要求原告提供書面借條，無書面借條的，應提供必要的事實根據，沒有證據的請求，將承擔敗訴的風險。

（2）、因此，在借貸時，借款人應主動寫出書面借條，出借人也應提醒對方寫出借條，如遇特殊情況，當場無法定出借條的，應有第三人作證，事後補上借條。還款時還款人要注意收回借條，或共同銷毀借條。如果出借人聲稱借條丟失或損壞，還款人應要求出借人出具收據，還款人應妥善保存收據。

2、語言問題

打借條時不要使用多音、多義字。我國的文化博大精深，許多漢字存在一字多音，一字多解的現象，在借條中一旦使用這些漢字，就有可能造成糾紛。比如「還欠款人民幣壹萬元」，既可以理解成「已歸還欠款人民幣壹萬元」，也可以理解成「仍欠款人民幣壹萬元」。

3、利息問題

（1）、利率要合乎規定。民間借貸利率可適當高於銀行利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的四倍（含利率本數）。否則，超過部分的利息不受保護。

（2）、借貸分為有息借貸和無息借貸兩種，其中公民之間的生產經營性借貸的利率，可以適當高於生活性借貸利率。《合同法》規定：「自然人之間的借款合同約定支付利息時，借款的利率不得違反國家有關限制借款利率的規定。」目前，國家規定民間借貸款利率最多為銀行同類貸款利率的4倍。高利貸的利率不受國家保護。

（3）、可以約定利息，但利息不得高於同期銀行利率的四倍，高出的法院不會支持。如果沒有約定利息，根據《合同法》規定，自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不支付利息。公民之間的個人借款如果沒有約定利息，就視為沒有利息。欠條，沒有約定的，也是沒有利息，但是過了還款日，沒有還的，到時可以要求按銀行利息計算利息。

4、時間問題

（1）、在民間借貸中，容易產生爭議的時間包括兩點：還款時間和欠條書寫時間。

（2）、還款時間就是債權人和債務人約定的應當歸還本息的時間。現實中人們經常忽視這項約定，或未作出明確約定。最常見的表述為「一定時間後」還款，如「一年後」還款。「一年後」從字面上來講是一個時間段，而非時間點。

（3）、借款後兩年、三年或更長時間還款都能夠被理解為「一年後」還款。盡管法律上對此有著一定的解釋規則，但這種書寫方式畢竟增大了實現債權的不確定性。還款時間的不明確，在實踐中也容易引發關於訴訟時效的爭議。因此，在約定還款時間時，最好將其明確到年月日。

（4）、借條形成時間通常是債務人書寫欠條的時間。這一時間的約定也應當具體到年月日。實踐中，債務人往往有意或無意地漏寫這一日期，或僅僅書寫年月日的一部分。如債務人僅寫明6月25日。盡管在書寫借條時這一時間對債權人債務人都是明確的，但時過境遷，難免會對借條的形成時間產生爭議。而借條形成時間的不明確則可能導致訴訟時效難以計算。

（5）、債權人可能不得不面對借條是否已經超過訴訟時效的法律問題。盡管文書的形成時間有可能通過物證鑒定來確定，但這樣做也並非絕對可靠，而且將增大當事人的費用支出。

（6）、沒有約定還款期限的，借用人可能隨時歸還，出借人可隨時要求歸還。

5、催款問題

要及時催款。向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年，法律另有規定的除外。借貸期滿後，債權人應及時要求債務人歸還借款，不能礙於情面或其他原因不及時催款。如債務人一時無法歸還，出借人可在時效屆滿前，讓借款人寫出還款計劃或催要證明等，這樣訴訟時效就可從新的協議訂立之日重新計算。如債務人仍不按期履約或外逃，債權人應在借款期滿後的2年內向法院提起訴訟，進行依法催收，否則就視為放棄債權，法律不予保護。

8. 父親為出借人死亡子女要求借款人還款的原告代理詞怎麼寫

代理詞寫不寫都不要緊，當庭能把實事說明即可。代理詞也就是說明事情原委。

9. 借款人死亡民間借貸糾紛原告代理詞怎麼寫

你好，可以委託律師代寫。

10. 寫借款合同的代理人是怎麼寫

借款合同擔保人代理詞可以寫明：
1、代理人的身份信息；
2、接受委託代理的案件；
3、對案件矛盾爭議焦點的總結；
4、法律觀點；
5、認定的基本事實與
【法律依據】
《中華人民共和國民事訴訟法》第四十八條
公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人。法人由其法定代表人進行訴訟。其他組織由其主要負責人進行訴訟。
第四十九條
當事人有權委託代理人，提出迴避申請，收集、提供證據，進行辯論，請求調解，提起上訴，申請執行。當事人可以查閱本案有關材料，並可以復制本案有關材料和法律文書。查閱、復制本案有關材料的范圍和辦法由最高人民法院規定。當事人必須依法行使訴訟權利，遵守訴訟秩序，履行發生法律效力的判決書、裁定書和調解書。