工程索賠糾紛

⑴ 施工索賠的解決方式

工程價款的數額是非常巨大的，在工程價款結算的時候，一定要按照合同約定的數額和計算方式仔細結算，若有差錯，最好的數額就會相差很大，一方就會不服最後的結果，還可能因此對薄公堂。在實踐中，建築工程合同款應當在簽訂施工合同的時候就確定好，如果工程竣工後雙方就工程款產生了糾紛的，可以私下協商調解，如果協商調解不成的，可以訴諸法院讓法院裁決。
【法律依據】
《民法典》第八百零三條，發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。

⑵ 工程事故賠償民事起訴狀

呵呵現金支付就不用了，給個滿意答案吧。起訴人(原審被告)：某證券經紀有限責任公司紹興證券營業部，住所地紹興市區某路某號。訴訟代表人：某某某，系主任。聯系電話：8xxxxxxx被起訴人(原審原告)：浙江某某建設集團有限公司，住所地紹興市區某路某號。法定代表人：某某某，系董事長。起訴人因建設工程施工合同糾紛一案，不服紹興市越城區人民法院(200x)越民一初字第xxx號民事判決，現提起上訴。上訴請求、事實與理由如下。上 訴 請 求依法撤銷原判，改判駁回被上訴人的訴訟請求。事 實 與 理 由一、原審判決認定事實不清，利息判決不符合事實.法律。原審判決認定(第六頁)上訴人與被上訴人2006年6月27日所簽的補充協議合法有效，但同時又認定該協議無效，系自相矛盾。上訴人認為，該補充協議雖未經有關部門備案，但根據最高院的司法解釋，付款時間的變更不屬於實質性內容的變更，應依法認定補充協議合法有效，且雙方實際付款情況均按照該補充協議履行，被上訴人從未提出過異議。二、原審判決適用法律錯誤，上訴人不應承擔被上訴人員工的勞動保險費。原審判決認為(第八頁)「因原告在總報價書中已明確表示勞動保險費不列入報價，且根據紹興市建管(1998)06號轉發〈關於規范建築施工企業勞動保險費用計取辦法的通知〉的規定，上述費用單獨立項，不納入建築市場競爭，故原告主張本案工程的勞動保險費199560元由被告承擔，符合法律，理應予以支持。」上訴人認為，根據招投標確定的承包總額11164842元、招投標文件規定，被上訴人投標不存在附加條件，且浙江省建設廳浙建建[1998]12號關於規范建築施工企業勞動保險費用計取辦法的通知，勞動保險費應列入工程承包總價，工程審計部門浙江萬邦會計師事務所在審計報告中也明確指出「本審核結果中未計勞動保險費，根據浙建建(1998)12號、紹市建管(1998)06號文，投標時應計入報價，合同總價中也應包含該項費用，結算中調整增加該項費用，本公司不予支持」。上訴人同時認為，紹市建管(1998)06號文不屬於法律法規，且勞動保險依法(如勞動法、勞動合同法等)是被上訴人應盡的義務，而非上訴人的義務，上述兩文件，也明確規定了勞動保險費應由施工單位依法繳納。退一步講，上述兩文件如與法律有沖突，應以法律為准。三、本案工程完工至今尚未超過五年保修期(08年4月到期)，根據合同及保修協議的約定，被上訴人有權扣留總工程款12329055元的3%即369871.65元，現一審判決全額付清工程款沒有事實和法律依據。綜上所述，上訴人認為，補充協議內容不屬實質性的變更應合法有效，且雙方在實際履行中也按此補充協議履行，上訴人未逾期支付工程款，勞動保險費不應有上訴人承擔，保修押金因保修期尚未到期而不應支付。據此，上訴人實際已經履行合同\補充協議義務，請二審法院明查並支持上訴人的上訴請求。此 致紹興市中級人民法院上訴人：某證券經紀有限責任公司紹興某證券營業部二OO八年一月三日註：某證券經紀有限責任公司一審敗訴後，委託本律師代理二審，本案經開庭審理，本代理人上訴請求獲二審法院支持，並已調解履行完畢。

⑶ 建築工程甲方原因導致退場索賠項目有哪些

甲方原因造成工期延誤的索賠內容首先要基於雙方簽訂的協議約定來進行，不同的工程，使用的設備不同、參與的人員不同，造成的經濟損失也會不同，大致內容如下：

一般可以包括人工費；設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費。

1、幾個方面人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。

2、設備費：可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。

3、保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。

4、主要是人員、設備、場地租用等成本費本，但不能包含利潤。

以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監理工程師確認，要保留好相關的資料和圖片供相關部門調查，停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不得超過28天，否則無效。

(3)工程索賠糾紛擴展閱讀：

提出索賠的依據主要有以下幾方面:

1、招標文件、 施工合同文本及附件 、補充協議、施工現場的各類簽認記錄,經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等。

2、雙方往來的信件及各種會議,會談紀要。

3、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件(施工記錄 備忘錄 施工月報 施工日誌等)及工程照片。

4、氣象資料 、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明。

5、國家有關法律法令政策性文件。

⑷ 工程停工索賠

這個是工程造價里索賠的知識：
1、首先，甲方是否有明確的文件，要你停工，是否寫明從什麼時候起停工。
2、如果停工時間較長的話，施工技術人員是得不到工資賠償的，應該退場。
3、應建設單位要求留守的保安、管理人員可以計工資。
4、可以自行的設備如汽車等，得不到停滯補償，因為可以移到別的工地。
5、塔吊、腳手架可按租賃費用計補償。
收集好證據，辦理好監理及甲方現場代表的簽證，編制索賠計算書報建設單位。

⑸ 拖欠建築工程款怎麼索賠

拖欠建築工程款,屬於普通民事糾紛,催收無果的話，只能到人民法院起訴解決。法院判決勝訴後,拖欠方仍不支付的,再申請法院強制執行。
被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權查封、扣押、凍結、拍賣、變賣被執行人應當履行義務部分的財產。
【法律依據】
《民事訴訟法》第二百四十四條，被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權查封、扣押、凍結、拍賣、變賣被執行人應當履行義務部分的財產。但應當保留被執行人及其所扶養家屬的生活必需品。
採取前款措施，人民法院應當作出裁定。

⑹ 工程索賠的法律依據

關於建築工程的索賠法律法規有：《民法總則》、《合同法》、《建築法》等涉及工程索賠的條款，建設部發布的建設工程各種示範文本，也可以作為行業慣例，作為工程索賠的法律依據。《民法總則》規定了違約與侵權的原則性規定。《合同法》不僅有原則性規定，而且《合同法》第十六章建設工程合同，則對違約導致的索賠責任作了詳細的規定，如：《合同法》第二百八十三條規定：「發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失;」第二百八十四條規定：「因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備搬遷、材料和構件積壓等損失和實際費用」。綜上所述可以看出，工程索賠的法律依據和合同依據，都是相當復雜的。承包商必須要有專人研讀合同、管理合同，和整理合同條款中的索賠依據，並利用這些依據合法地開展施工索賠，獲得該得的利益或減少損失。