Ⅰ 工程合同爭議解決方式有哪幾種
工程合同糾紛的解決途徑有哪些
(1)和解。和解是指當事人因合同發生糾紛時可以再行協商，在尊重雙方利益的基礎上，就爭議的事項達成一致，從而解決糾紛的方式。和解是當事人自由選擇的在自願原則下解決台同糾紛的方式，而不是合同糾紛解決的必經程序。當事人也可以不經協商和解而直接選擇其他解決糾紛的途徑。
(2)調解。凋解是指在第三人的主持下，通過運用說服教育等方法來解決當事人之間的合同糾紛。調解有兩種方式一是人民調解委員會調解當事人發生合同糾紛，可以向糾紛當事人所在地或者糾紛發生地的人民調解委員會申請調解。二是行政調解。主要特指工商行政管理機關居中對合同當事人的糾紛進行調解。申請行政調解的糾紛必須具備以下條件：申請人必須是與本案有直接利害關系的當事人，有明確的被申請人、具體的調解請求和事實根據;符合工商行政管理機關受理案件范圍的規定。但已經向人民法院起訴的或者已經向仲裁機構申請裁的。從及一方要求調解另一方不同意調解的，調解申請不於受理。 雙方當事人接受調解達成協議的，應當製作調解協議書，當事人即應當按照調解協議書履行各自的義務。由於調解協議書不具有法律強制力，一方當事人不履行的，對方當事人不能就此請求人民法院強制執行，但可以採用其他方式來解決爭議。
(3)仲裁。仲裁是指發生合同爭議的雙方當事人，根據爭議發生前或發生後達成的仲裁協議，將糾紛提交仲裁機關進行裁決並解決糾紛的方式。仲裁具有「准司法」性質，仲裁機構作出的仲裁裁決具有法律效力，當事人應當履行。
(4)訴訟。訴訟是指合同糾紛發生後，當事人如果沒有仲裁協議，任何一方均可以向人民法院提起民事訴訟，請求人民法院對合同糾紛依法予以處理。這是解決合同糾紛的最常見方式。合同糾紛經人民法院審理並作出判決後，當事人對人民法院作出的發生法律效力的判決書，調解書必須履行，拒不履行的，另一方當事人可以申請人民法院強制執行。
Ⅱ 工程事故賠償協議書里的費用怎麼寫
寫工程事故賠償協議書的方式：當事人基於自願原則，訂立書面協議，且協議載明雙方基本身份信息，自乙方受傷之日起截止本協議簽訂之日所實際發生的和其它應當由甲方支付的醫療費、交通費等各項費用，支付期限、支付人、支付地點等主要內容。並由雙方簽字，確認訂立時間。
【法律依據】
《工傷保險條例》第十三條
工傷保險基金應當留有一定比例的儲備金，用於統籌地區重大事故的工傷保險待遇支付；儲備金不足支付的，由統籌地區的人民政府墊付。儲備金占基金總額的具體比例和儲備金的使用辦法，由省、自治區、直轄市人民政府規定。
《中華人民共和國民法典》第四百七十條
合同的內容由當事人約定，一般包括下列條款：
（一）當事人的姓名或者名稱和住所；
（二）標的；
（三）數量；
（四）質量；
（五）價款或者報酬；
（六）履行期限、地點和方式；
（七）違約責任；
（八）解決爭議的方法。
當事人可以參照各類合同的示範文本訂立合同。
Ⅲ 工程承包合同糾紛
1.可以告中國**有限責任公司北京分公司，只要能夠證明它是經以前公司改制而來的、專或者屬是它收購了你所說的公司，如此，他就繼承了原公司的所有權利和義務，包括債權債務。
2.如果合同中規定的工作沒有完成、雙方沒有書面同意提前終止合同，合同即是有效的
3.至於勝訴的幾率和需要搜集的證據，可以向律師事務所咨詢，當他們了解清楚你的情況之後，會給你具體的建議。
4.至於律師訴訟費，律師事務所會根據訴訟勝訴可能、涉及金額大小、官司的難易程度、訴訟成本、勝訴之後對方的賠付意願和賠付能力等多方面進行通盤考量。就你的情況而言，正常來說你所提出的付費方式應該會被律師事務所接受的。
Ⅳ 施工糾紛協議，應該怎麼寫
施工糾紛協議
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司原甲乙雙方的______________工程施工合同糾紛一案，經友好協商，達成如下協議書：
1、甲方同意在本協議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣________萬元(除本協議書第4條約定外的建築物的保修、維修及後期整理均由甲方承擔)，該款從法院業已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款_______萬元至法院並按照本協議書的約定支付;同時乙方同意申請法院解除對________萬元外款項的凍結。
2、乙方同意在本協議書簽定之日起的2日內將__________全部安裝完畢;
3、在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的_____萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字後向________市_______銀行遞交解封憑證。
4、乙方同意按照建築法律法規的規定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任，並出具必須的質量保修書。
5、對於_______建設局質監站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續，乙方同意在協議書簽定之日起的30日內提供，並同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款______萬元給甲方。本條義務完成後，乙方向法院提出並徵求甲方及______縣建築局監督站書面意見同意後由法院將______萬元予以轉付。
6、甲方雙方均放棄追究對方的本協議約定以外的其它違約責任和經濟損失。
7、在上述條款履行完畢後，雙方就施工合同已無其他經濟糾葛，雙方經濟糾紛已經解決。
8、本案訴訟費用由乙方承擔。
甲方：____________公司 乙方：____________公司
________年_____月_____日
Ⅳ 工程合作協議書
工程合作協議書
甲方：乙方：
地址：
1、雙方出資額 或實物 或勞務
2、甲方負責項目 乙方負責項目
3、分配比例
4、付款方式
5、售後服務，雙方各自風險責任
6、違約責任
7、糾紛解決辦法
Ⅵ 法律糾紛 工程合同
認定開工日期
開工日期，是建設工程工期的起算點，也是控制工期風險的第一個重要節點。一般而言，開工日期的確定方式有以下幾種：
1、合同中約定具體的日期作為開工日期;
2、以發包人開工通知中寫明的日期作為開工日期;
3、以監理人的開工通知寫明日期作為開工日期;
4、以承包人遞交的開工報告或開工申請被批準的日期為開工日期。
若有開工會議紀要、開工通知明確了開工時間則可以此舉證;沒有這些證據則可依據開工報告記載時間來作為開工時間;若這些均沒有，一般可以合同記載時間舉證。
華律網
認定竣工時間
竣工是指承包人完成施工任務。一般來說，工程竣工後，發包人均進行驗收，確認合格後予以接收。然而在實踐中，承包人工程完工之日和竣工驗收時間經常有時間差，關於竣工時間的認定，司法解釋做出了規定：
1、以雙方確認的日期為竣工日期。
2、經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;
3、承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期;
4、未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移工程佔有之日為竣工日期。
前面說的承包人的原因導致的工期延誤，而施工中往往由於發包人原因導致工期延誤，由此產生工期順延及索賠事項。要主張工期順延及索賠，承包人需舉證，即需要在施工過程中留存相應的資料、文件，這對施工管理是否規范、是否有完善的制度是一個考驗。
工期順延的情形
工期合法順延時，是不需承擔違約責任的，工期順延的情形主要有以下：
1、施工過程中，發包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加;
2、因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。
4、發包人未按約支付工程款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當導致工期延誤，發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
產生工期糾紛後，在通過法律處理的過程中，原則上採取誰主張誰取證的原則，所以，在整個施工過程中發包和承包方都要對以上各事項做好記錄並保存好相關證明材料。
怎樣確定建設工程合同糾紛的管轄法院
Ⅶ 工程承包合同糾紛案件
工程承包合同糾紛如何處理：可以通過和解、仲裁、調解、訴訟等方式處理。工程承包合同是確定工程發包單位與承包單位雙方之間權利與義務關系，並具有法律效力的經濟契約。
【法律依據】
《民事訴訟法》第一百一十九條
起訴必須符合下列條件：
（一）原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；
（二）有明確的被告；
（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；
（四）屬於人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
《中華人民共和民法典》第一百四十三條
具備下列條件的民事法律行為有效：
（一）行為人具有相應的民事行為能力；
（二）意思表示真實；
（三）不違反法律、行政法規的強制性規定，不違背公序良俗。
Ⅷ 怎麼寫工程事故賠償協議書
工傷事故賠償協議書
(供用人單位用
)
本範本由四川法銀律師事務所
杜正武律師提供
甲方(單位)：
XXXXX有限公司，地址：
法定代表人：
乙方(工人)：XX，男，XX歲，住成都市XXXXXXXX，身份證號：
乙方於
年
月
日發生傷害事故，經治療後復查，現已康復。為妥善解決乙方受傷事宜，甲乙雙方本著平等自願、互諒互讓的原則，經友好協商達成如下協議：
1、自乙方受傷之日起截止本協議簽訂之日所實際發生的和其它應當由甲方支付的醫療費、交通費等各項費用共計
元（大寫：人民幣
），在本協議簽訂之前已由甲方全部付清，協議簽訂之後乙方不得再以任何理由向甲方主張前述期間發生的任何費用。
2、經甲乙雙方協商同意，甲方再向乙方一次性支付傷殘待遇、解除勞動關系一次性醫療補助金和傷殘就業補助金等依法應由甲方支付的全部費用（以下合並簡稱「一次性補助金」），合計人民幣
元（大寫：
）。
3、本協議簽訂後
日內，甲方向乙方支付人民幣
元（大寫：
），餘款人民幣
元（大寫：
）於
付清。
4、乙方收到一次性補助金後，應當合理分配、處理，自覺留足可能發生的後續治療、康復、生活等費用。乙方分配、處理前述費用的方式由乙方自行決定，後果由乙方自行承擔。
5、甲乙雙方簽署本協議後，勞動關系即行終止。同時乙方承諾不再以任何形式、任何理由就與勞動有關的事宜向甲方要求其他任何費用或承擔任何責任。
6、若甲方遲延向乙方支付本協議約定的一次性補助金，則每遲延一日甲方應向乙方支付一次性補助金的3‰作為滯納金，滯納金總額最多不超過一次性補助金總額的20%。
7、乙方領取甲方支付的一次性補助金後，又以任何理由向甲方提出任何費用和責任要求的，乙方應當退還甲方為解決本事宜所支付的全部費用，並承擔因違約而給甲方造成的全部損失，同時應向甲方支付一次性補助金的20%的違約金。
8、本協議為雙方平等、自願協商的結果，是雙方真實意思的表示，並且公平、合理。
9、本協議內容甲乙雙方已經全文閱讀並理解無誤，甲乙雙方明白違反本協議所涉及的後果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。
10、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，協議自甲乙雙方簽字後即發生法律效力。
11、本協議為一次性終結處理協議，雙方當事人應以此為斷，全面切實履行合同，不得再以任何理由糾纏。乙方今後身體或精神出現任何問題均與甲方無關。
甲方簽章：
乙方簽字：
時間：
時間：
見證人：
附:乙方身份證復印件
Ⅸ 建設工程施工合同里的合同糾紛該怎麼寫
建設工程合同糾紛起訴狀範本
原告：________，男/女，____族,XX年XX月XX日出生，住________省________市________________，身份證號碼：________________。
系個體戶佛山市XX區XX金屬製品廠的經營者，佛山市XX區XX金屬製品廠經營場所：____________市______區____________鎮街道______工業區______號廠房，注冊號：__________________。
被告一：________，男/女，____族,XX年XX月XX日出生，住________省________市________________，身份證號碼：________________。
被告二：____________市____________區__________________工程有限公司，住所：____________市____________，注冊號：__________________。
法定代表人：____________。
案由：建設工程合同糾紛
訴訟請求：
1、判令被告一立即向原告支付工程款____________元以及逾期支付的利息____________(利息以____________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從____________年______月______日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
____________年______月______日，被告一將其從被告二處承包的____________市____________有限公司在____________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以____________市______區______金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包_____市____________有限公司在____________工業園的車間B、C的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂後，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後，被告一隻向原告支付了部分工程款，其中最後一次支付工程款的時間為____________年______月______日。____________年______月______日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款____________元。後來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
________市________區人民法院
具狀人：______________
________年____月____日