停工損失糾紛

⑴ 請專業經濟糾紛律師回答我的問題。 因為拖欠司機工資兩天，他就夜晚把機械上設備零件盜走，發簡訊通知

1請問我能起訴他賠償我機械停工損失嗎
答：可以
2起訴費用貴嗎？時間長嗎？
答：就你的訴求來說，訴訟費沒多少的，並且勝訴的話會由對方承擔。但打官司比較費時。
3我停工7天，造成我機械損失至少10000元。
答：需要充分證明才行。

⑵ 因甲方施工手續不齊全，導致工程停工。停工損失該誰承擔

如果有明確合同應該就好說了吧
你最好直接找律師，或者在網路知道-社會民生-法律欄目下請教，知道答案的人多，網址是：http://..com/browse/209

⑶ 因甲方施工手續不齊全，導致工程停工。停工損失該誰承擔

由於甲方原因造成工程停工，貴司可要求工期索賠和費用索賠（窩工費等）

索賠的流程內容很多，從網上復制給你看毫無意義，我直接給你一個參考資料附在回答的最後面，請自行查閱。

附：如果最終還是無法解決問題，你們可按照合同約定的爭議解決方式解決問題（通常合同會約定出現爭議後的解決方式是法院訴訟還是仲裁方式）

⑷ 因甲方施工手續不齊全，導致工程停工。停工損失該誰承擔

因甲方原因造成的窩工，當然由甲方承擔責任，不過在舉證方面還是需要做很多細致的工作，如果需要進一步咨詢，可以聯系我

⑸ 甲方沒申備導致停工怎麼處理

建設工程停工損失糾紛的處理方法：1、發包人未按約定時間和要求提供原材內料、設備、場地、資金、容技術資料等造成的停工損失，由發包人承擔損害賠償責任。2、承包方未按合同約定辦理工期順延簽證而造成的停工損失，承包方會要求發包方賠償其停工、窩工損失。

⑹ 停工窩工損失如何主張

建設工程合同糾紛中的停工窩工損失是非常常見的。首先要查明是否存在停工、窩工的事實，但是不能認為光有停工、窩工就簡單地認為發包人就應該進行賠償，如果盲目認為存在停工窩工就要賠償是過於簡單的思維方式，還要進一步研究停工、窩工的原因，是發包人的原因、還是承包人自己的原因，還是因為政府政策變化的原因，或者是不可抗力
，原因不同結果往往大不相同！！只有在發包人，即甲方的原因造成的停工、窩工損失才能索賠。
發包人的原因往往有一下一些：發包人變更工程量；發包人提供的設計文件有錯誤或者發包人變更設計文件；發包人未按照約定時間支付工程款；在包工不包料的情況下，發包人未能按照約定時間提供建設材料、設備；發包人未能及時進行中間工程和隱蔽工程的驗收並辦理有關交工手續；發包人不能按照合同的約定提供工程所需的工作條件致使工作無法正常進行，比如供水供電、提供場地等。這些原因必須在工程處理過程中保存證據
，比如應該有書面報告、或者監理意見等，以分清責任
。另外注意一下，停工原因如果是由另外一指定分包人的原因造成的，則該停工窩工的損失應由發包人來承擔。在訴訟中，如果來證明誰的責任造成停工、窩工，對此發生停工窩工事由的時候承包人不能擅自停工，應該催告承包人及時消除障礙，如果不能及時消除的，則停工並發給發包人停工通知書。
停工如果是因為政府機關的指令等要求暫時停工的，比如因雜訊等原因，則相應損失則無法向發包方索賠，也不能向政府索賠，應自擔。
停工窩工如果是由發包人原因引起的，則承保人有兩個權利：1、順延工期、2、向發包人主張停工窩工損失。
停工窩工如果是由承包人自身原因引起的，則可能會承擔如下後果。1、如果造成工期延誤，則可能會被追究違約責任或者要求賠償損失。
停工、窩工損失在司法實踐中是通過評估機關的審價來得出的。

⑺ 這樣的民事糾紛可以提出哪些賠償要求

你所說的「拿走」很曖昧，是盜竊？搶劫？還是民工主張後你同意的？
如果是最後一種的話，停工損失就只能由你自己承擔了。
如果是前兩種的話，儀器價值巨大，其行為已經觸犯刑律，建議報警，先由公安機關偵查，後由檢察機關提起公訴並附帶民事。而賠償要求僅可局限於停工損失。
或者找民工協商，要求其返還儀器並給與賠償，我認為這是最佳的解決途徑。

⑻ 建築工程甲方原因導致退場索賠項目有哪些

甲方原因造成工期延誤的索賠內容首先要基於雙方簽訂的協議約定來進行，不同的工程，使用的設備不同、參與的人員不同，造成的經濟損失也會不同，大致內容如下：

一般可以包括人工費；設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費。

1、幾個方面人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。

2、設備費：可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。

3、保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。

4、主要是人員、設備、場地租用等成本費本，但不能包含利潤。

以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監理工程師確認，要保留好相關的資料和圖片供相關部門調查，停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不得超過28天，否則無效。

(8)停工損失糾紛擴展閱讀：

提出索賠的依據主要有以下幾方面:

1、招標文件、 施工合同文本及附件 、補充協議、施工現場的各類簽認記錄,經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等。

2、雙方往來的信件及各種會議,會談紀要。

3、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件(施工記錄 備忘錄 施工月報 施工日誌等)及工程照片。

4、氣象資料 、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明。

5、國家有關法律法令政策性文件。

⑼ 要求支付所欠工程進度款、工程結算款、單方面終止合同賠償以及停工損失賠償等。

1. 首先要確定你是否是勞務分包

2. 根據相關司法解釋，實際施工人工程款未得到支付的，可以要求承包人、發包人在欠款范圍內支付

3. 你的合同向對方已經違約了，你可以主張違約責任

4. 由於對方的原因導致你窩工，產生的損失也應該由對方承擔

建設工程合同糾紛，一般情況比較復雜。加上你描述的事實是否證據充分還有待律師詳細了解。有需要可撥打15223321007，吳律師。

⑽ 因不可抗力造成的在建工程損失與糾紛，從法律上講，發包人和承包人各承擔哪些

根據建設部頒布的《建設工程施工合同(示範文本)》第二部分《通用條款》39.3的規定，發包人承擔的不可抗力事件導致的費用主要包括：工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失、施工場地內施工材料及待安裝設備的損害以及工程所需清理修復費用等，承包人機械設備損壞、停工損失則由承包人自行承擔，雙方的人員傷亡由各自所在單位負責。
如果該項目的施工合同採納了上述合同範本，且在《專用條款》等合同文件中未另行約定，發包人與承包人應按上述約定分別承擔不可抗力所導致的損失風險。
但是，合同一方延遲履行合同後發生不可抗力的，不能免除延遲履行方的相應責任。