不可抗力費用索賠侵權

1. 不可抗力為什麼不可以索賠

您的問題答復如下： 根據工程量清單計價規范，對不可抗力造成的損失，根據責任不同，由發包方和承包方分別承擔。詳細見《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008. 具體如下： 因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。 （1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝設備的損害，由發包人承擔； （2）發包人，承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用； （3）承包人施工機械設備的損失及停工損失，由承包人承擔； （4）停工期間，承包人應發包人要求留在施工現場的必要管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔； （5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。 所以說不可抗力不可以索賠是不正確的。

2. 有不可抗力因素造成的工程費用可以向建設單位索賠嗎

不可抗力主要包括以下幾種情形：

1、自然災害、如台風、洪水、地震;

2、政府行為，如徵收、徵用

3、社會異常事件，如罷工、騷亂。

暴雨具體情況需要具體分析，並不只有一種理解，關鍵在於區分暴雨事件的性質，而不在於天氣現象本身：

第一種情況：如果屬於施工工程所在地正常的季節性暴雨，則施工單位無權就此提起施工索賠。因為，正常季節性暴雨對工程施工工期和費用的影響已經包含在工程定額造價之內，也包括在投標報價之內，屬施工排水性質。

第二種情況：由台風引起的暴雨，此類情況應為不可抗力性質，因為台風雨屬於台風引起的自然災害性性質。因此，依照法律規定和施工合同約定，此類情況可以索賠工期和非施工單位自有損失。其中，對雨水的抽排屬於災後恢復費用性質。

第三種情況：招標文件規定或施工合同約定等級以上暴雨也視為不可抗力，等同第二種情況，也可以索賠。

二、建築工程不可抗力索賠原則是什麼?

根據工程量清單計價規范，對不可抗力造成的損失，根據責任不同，由發包方和承包方分別承擔。詳細見建設工程工程量清單計價規范，具體如下：

因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。

(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝設備的損害，由發包人承擔;

(2)發包人，承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用;

(3)承包人施工機械設備的損失及停工損失，由承包人承擔;

(4)停工期間，承包人應發包人要求留在施工現場的必要管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔;

(5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。

不可抗力，顧名思義也即沒有辦法阻抗之力，它的發生是人力所不能掌控的，所以在發生這就不可歸咎於各方當事人的現象時，不可簡單的讓一方承擔責任，需要發包方、承包方共同承擔。造成人員傷亡的，需要承擔賠償責任，其中發包方的責任更重些。

3. 由不可抗力導致的索賠可以索賠什麼

因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。

（1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝設備的損害，由發包人承擔；

（2）發包人，承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用；

（3）承包人施工機械設備的損失及停工損失，由承包人承擔；

（4）停工期間，承包人應發包人要求留在施工現場的必要管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔；

（5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。 所以說不可抗力不可以索賠是不正確的。

(3)不可抗力費用索賠侵權擴展閱讀：

因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。

（1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝設備的損害，由發包人承擔；

（2）發包人，承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用；

（3）承包人施工機械設備的損失及停工損失，由承包人承擔；

（4）停工期間，承包人應發包人要求留在施工現場的必要管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔；

（5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。

4. 不可抗力發生後，怎麼索賠

在標准施工招標文件中規定，如果不可抗力造成工期延誤的，只索賠工期，如果不可抗力期間應監理人要求照管、清理、修復工程的，那麼只索賠費用。
在FIDIC中，如果發生了不可抗力，索賠工期和費用。

5. 不可抗力的費用增加是否可以進行索賠分哪幾種情況

看你們的合同要求，一般的Fidic條款下是可以進行索賠的。
可索賠工期，可索賠費用。
費用可以包括：直接損失，間接損失，工地管理費（包括現場人員，食宿，交通，水電），總部管理費，趕工費，拖延付款的應付利息，人員閑置窩工費，等。

6. 不可抗力因素造成的損失，賠償問題怎麼解決

鄰居水管因雪災凍爆，水淹到我家，地板全部廢掉這種屬於自然災害，在法律上不要求強制賠償，只能友好協商解決。

根據《民法通則》第一百零七條 因不可抗力不能履行合同或者造成他人損害的，不承擔民事責任，法律另有規定的除外。

第一百三十九條 在訴訟時效期間的最後六個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時效中止。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續計算。

第一百五十三條 本法所稱的「不可抗力」，是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

(6)不可抗力費用索賠侵權擴展閱讀：

《合同法》中關於不可抗力的相關規定

第一百一十七條因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

第一百一十八條當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應當在合理期限內提供證明。

第一百一十九條當事人一方違約後，對方應當採取適當措施防止損失的擴大；沒有採取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。

當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。

7. 不可抗力發生後關於費用索賠問題

通常情況下因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞由發包方負責，施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支持的。索賠在一般情況下都可以通過協商等友好方式解決，若雙方無法達成協議，可通過仲裁解決。

8. 不可抗力發生時費用工期索賠怎麼進行

這個問題分兩部分來回答
第一部分，費用索賠：
通常情況下因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞有發包方負責，施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支持的。

第二部分，工期索賠：
通常情況下發生不可抗力的時候工期是可以順延的。

另外，我說的是通常情況，具體的情況可能要看相關的承包合同，看看有關工期索賠和費用索賠包括的范圍。

9. 發生不可抗力時，費用索賠和工期索賠的范圍是什麼

1、費用索賠

通常情況下因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞有發包方負責，施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支持的。

2、工期索賠

通常情況下發生不可抗力的時候工期是可以順延的。另外，具體的情況可能要看相關的承包合同，看看有關工期索賠和費用索賠包括的范圍。

(9)不可抗力費用索賠侵權擴展閱讀

不可抗力主要包括以下幾種情形

（1）自然災害、如台風、洪水、冰雹；

（2）政府行為，如徵收、徵用；

（3）社會異常事件，如罷工、騷亂。

在不可抗力的適用上，有以下問題值得注意

（1）合同中是否約定不可抗力條款，不影響直接援用法律規定；

（2）不可抗力條款是法定免責條款，約定不可抗力條款如小於法定范圍，當事人仍可援用法律規定主張免責；如大於法定范圍，超出部分應視為另外成立了免責條款；

（3）不可抗力作為免責條款具有強制性，當事人不得約定將不可抗力排除在免責事由之外。

不可抗力的免責效力

因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任。但有以下列外：

（1）金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。

（2）遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。