延期完工裝飾裝修合同糾紛案件代理詞

1. 原合同寫的違約金是千分之0.5，現裝修公司延期交工，可以到起訴要求提高與裝修公司延期竣工的違約金嗎

延期總是有原因的，還是大家配合著裝修結束最好，請採納吧。

2. 裝飾裝修合同糾紛適用什麼司法解釋

可以依據《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》來處理。

根據《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條：當事人以發包人未取得建設工程規劃許可證等規劃審批手續為由，請求確認建設工程施工合同無效的，人民法院應予支持，但發包人在起訴前取得建設工程規劃許可證等規劃審批手續的除外。

根據《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第三條：建設工程施工合同無效，一方當事人請求對方賠償損失的，應當就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關系承擔舉證責任；

根據《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第四條：缺乏資質的單位或者個人借用有資質的建築施工企業名義簽訂建設工程施工合同，發包人請求出借方與借用方對建設工程質量不合格等因出借資質造成的損失承擔連帶賠償責任的，人民法院應予支持。

(2)延期完工裝飾裝修合同糾紛案件代理詞擴展閱讀：

根據《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十二條：當事人在訴訟前已經對建設工程價款結算達成協議，訴訟中一方當事人申請對工程造價進行鑒定的，人民法院不予准許。

根據《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條：當事人在訴訟前共同委託有關機構、人員對建設工程造價出具咨詢意見，訴訟中一方當事人不認可該咨詢意見申請鑒定的，人民法院應予准許，但雙方當事人明確表示受該咨詢意見約束的除外。

根據《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條：當事人對工程造價、質量、修復費用等專門性問題有爭議，人民法院認為需要鑒定的，應當向負有舉證責任的當事人釋明。

3. 裝飾裝修合同糾紛有哪些

您好：
一、發包人原因形成的糾紛：
發包人的義務主要表現為，依照約定支付工程款、提供合同約定的建築材料、配件、履行約定的協助義務等等。如果發包人未按約定支付工程價款、或者提供的主要建築材料、建築構配件和設備不符合強制性標準的、或者不履行合同約定的協助義務的，導致承包人無法施工，且經過催告在合理期限內仍未履行相應義務，那麼，如果承包人請求解除建設，是依法應當受到支持的。
二、工程竣工日期糾紛：
對工程竣工日期爭議，如果工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;如果承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;如果建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。
三、工程的計價標准或者計價方法形成的糾紛：
對這類糾紛，有約定的從約定，無約定又不能協商一致的，則應當參照簽訂合同時當地建設主管部門發布的計價方法或者計價標准結算工程價款。
四、工程量增加、減少形成的糾紛：
房屋裝修合同糾紛中，關於工程量糾紛較為普遍，常常表現為工程量有爭議增加、有爭議減少。對於有爭議增加部分，承包人有義務提供關於發包人同意其增加工程量的依據，否則，其主張難以受到支持;對有爭議減少部分，可能涉及已經施工工程被減少、或者實際根本未於施工的爭議。如發包人拆除工程，則應當支付工程款，反之，如果承包人不能提供發包人許可其工程量減少的依據，則可能面臨承擔違約責任;對隱蔽工程量爭議，如果承包人不能提供事前工程預算資料或者合同約定，不能提供隱蔽前工程量的相關證據證明，即使是工程鑒定也可能難以被確認。
五、施工墊資形成的糾紛：
房屋裝修合同一般都有墊資約定。如果當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，能夠受到支持，但約定的利息計算標准高於人行發布的同期同類貸款利率的部分除外。當事人對墊資沒有約定的，應當按照工程處理。對墊資涉及的利息部分，如果當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不能受到支持。
六、對工程結算形成的糾紛：
如果當事人在施工合同中約定按照固定價結算工程價款，則應當按照約定進行結算。一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定，是不會受到支持的。
七、關於合同主體與履行地問題裝飾裝修施工合同在某些情況下，可能出現發包人、承包人、轉包人、違法分包人和實際施工人等多個主體存在，如涉及工程質量糾紛，則應當將承包人、轉包人、違法分包人和實際施工人列為共同被告;如涉及工程款支付糾紛，則應當將工程承包人、轉包人、違法分包人列為共同被告。工程施工合同糾紛以施工行為地為地。說的簡單一點，之所以會產生房屋裝修合同糾紛，其實很多時候是因為當事人雙方在簽訂房屋裝修合同時，在合同中對彼此的合同義務沒有約定清楚，導致日後發生糾紛時大家無法協議一致解決。

4. 裝修公司未能按期完工，是否算違約，能否按照合同上的違約規定賠付違約金詳細點最好了，謝謝

這個問題似乎用不著很詳細的說辭的，只要確認這種延誤工期的行為，並非由你的一方造成的，即完全屬於裝修公司的原因導致的，況且你們當初是有這方面的相關約定的，那麼就可以要求賠付了。
——————————————————————————————————————————
既然你們之間有明確的合同條款，這個問題不就可以解決了嗎？你的補充問題裡面的第二款：「2、由於乙方責任導致工程質量不合格的，乙方應對不合格部位進行返工，返工造成工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付本合同工程造價金額的0.5%的違約金」。憑這個條款，只要有足夠的證據證明是由於施工方的原因造成的工期延誤，就可以以此要求賠償違約金。

5. 裝修公司延期怎樣起訴

對於裝修公司所提供的格式合同中不利於自己權益保護的條款，應當與裝修公司協商予以修改，從而確保自己權益不受損害。例如，業主可以簽訂《補充條款》，其中可以對工期延誤等違約行為進行約定。例如約定「因乙方（裝飾公司）原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方應賠償甲方（消費者）多少金額。（按照行業慣例一般為100~500元）」；「乙方逾期多少天仍不能竣工的，甲方（消費者）有權解除合同，而乙方（裝飾公司）需立即付給逾期違約金，返還甲方已支付的款項，並賠償由此引發的經濟損失。」
首先，需重新審查一下與裝修公司簽訂的裝修合同，如果裝修合同明確約定了延期違約金，完全可以依據合同的約定向對方主張合法權益，如果協商不成，可以向有管轄權的法院起訴，要求對方支付延期違約金，具體違約金支付的時間段，需要結合與對方的合同約定及驗收合格日期來確定

6. 關於裝修合同糾紛,原告在法庭上應該怎樣陳述,誰有範文

法院起訴的話，是建議你找個律師去處理的，畢竟專業些。答辯狀是與對方針鋒相對的文書，所以寫作內容必須要有針對性，不能無的放矢，應從事實和證據、法律關系、法律適用、邏輯推理和訴訟程序等方面找出錯誤之處，反駁的具體技巧可以參見本章關於代理詞寫作的相應部分。在反駁過程中，應當注意緊扣事實和證據，用語冷靜和簡潔，切忌語氣過激。例如：「明明是原告違約在先，現在反而惡人先告狀，捏造事實，誣陷好人。簡直就是顛倒黑白，血口噴人」，此段文字除了泄憤和容易引起法官反感外別無用處，是失敗的寫作。【範本：如何寫好答辯狀】以下是關於某一加工承攬合同質量糾紛案件的答辯狀。答辯狀答辯人（本案被告）：××市××機械廠。住所：××市××路××號。法定代表人：×××，職務：廠長。被答辯人（本案原告）：××公司。住所：××市××路××號。法定代表人：×××，職務：總經理。答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案，答辯如下：××××年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同（見原告的證據一和被告的證據一）。合同規定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨後即向被告支付加工款人民幣60萬元。××××年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經被告加工後，於××××年8月1日向原告交回成品2600件，其餘毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續並收妥入庫（見被告的證據二），但原告並無即時向被告支付加工款。20日後，原告卻口頭通知被告，說明發現被告加工的零件全部不合格，要求被告按協議賠償並以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。被告本著友好協商的態度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告（見被告的證據三），如果確系被告過錯造成的，被告願意按照合同規定進行賠償，但原告至今未有提供。據此，被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。此致××市××區人民法院答辯人：××市××機械廠××××年××月××日上文寫法簡練，緊扣事實和證據，閱讀起來非常流暢。其次是在陳述上注意緊扣合同規定，突出雙方行動的對比，一是合同履行情形的對比，被告依約向原告移交了成品，原告驗收了成品而未付貨款，此段足以證明被告已經履行義務而原告存在違約的情形；二是雙方解決合同誠意的對比，原告僅要求賠償而不告知理由，而被告是主動詢問原因而表態願意按照合同規定分清責任後賠償，被告有理有節的態度足見一斑。