工期索賠期限

『壹』 工程索賠時間是28天還是14天的

28天。根據索賠目的分類可以分為下面兩項:

1、工期索賠：工期索賠是承包商向業主要求延長施工的時間，是原定的工程竣工日期順延一段合理時間。

2、經濟索賠：經濟索賠就是承包商向業主要求補償不應該由承包商自己承擔的經濟損失或額外開支，也就是取得合理的經濟補償。

(1)工期索賠期限擴展閱讀

一、索賠程序

(1)索賠事件發生後28d內，向監理工程師發出索賠意向通知。

(2)發出索賠意向通知後的28d內，向監理工程師提交補償經濟損失和(或)延長工期的索賠報告及有關資料。

(3)監理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於28d內給予答復。

(4)監理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，28d內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可。

(5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向監理工程師發出索賠意向通知。在索賠事件終了後28d內，向監理工程師提供索賠的有關資料和最終索賠報告。

二、《2013年清單計價規范》規定：

9.14.2根據合同約定，承包人認為非承包人原因發生的事件造成了承包人的損失，應按以下程序向發包人提出索賠：

1.承包人應在知道或應當知道索賠事件發生後28天內，向發包人提交索賠意向通知書，說明發生索賠事件的事由。承包人逾期未發出索賠意向通知書的，喪失索賠的權利；

2．承包人應在發出索賠意向通知書後28天內，向發包人正式提交索賠通知書。索賠通知書應詳細說明索賠理由和要求，並附必要的記錄和證明材料；

3．索賠事件具有連續影響的，承包人應繼續提交延續索賠通知，說明連續影響的實際情況和記錄；

4．在索賠事件影響結束後的28天內，承包人應向發包人提交最終索賠通知書，說明最終索賠要求，並附必要的記錄和證明材料。

三、9.14.3承包人索賠應按下列程序處理：

1．發包人收到承包人的索賠通知書後，應及時查驗承包人的記錄和證明材料；

2．發包人應在收到索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料後的28 天內，將索賠處理結果答復承包人，如果發包人逾期未作出答復，視為承包人索賠要求已被發包人認可；

3．承包人接受索賠處理結果的，索賠款項作為增加合同價款，在當期進度款中進行支付；承包人不接受索賠處理結果的，按合同約定的爭議解決方式辦理。

『貳』 索賠的基本程序和時限規定有哪些

（一）索賠的基本程序
(1)提出索賠意向；
(2)遞交索賠報告；
(3)索賠報告的評審；
(4)索賠談判。
（二）索賠時限的規定
1.
索賠事件發生後28天內，承包商要向監理(業主)發出索賠意向通知；
2.
發出索賠意向通知後28天內，向監理(業主)提出補償經濟損失和(或)延長工期的索賠報告及有關資料；
3.
監理(業主)在收到承包商送交的索賠報告和有關資料後，於28天內給予答復，或要求承包商進一步補充索賠理由和證據；
4.
監理(業主)在收到承包商送交的索賠報告和有關資料後28天內未予答復或未對承包商作進一步要求，視為該項索賠已經認可；

『叄』 關於工程索賠的14天和28天時限的區別

4天內索賠（合同價款）
《建設工程施工合同（示範文本）》規定，若發生了合同價款需要調整的因素後，承包人應當在14天內，將調整原因、金額以書面形式通知工程師，工程師確認調整金額後作為追加合同價款，與工程款同期支付。工程師收到承包人通知後14天內不予以確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。
可調價格合同中合同價款的調整因素包括：
1、法律、行政法規和國家有關政策變化影響合同價款
2、工程造價管理部門公布的價格調整
3、一周內非承包人原因的停水、停電、停氣造成停工累計超過8h
4、雙方約定的其他因素

28天內索賠（費用、工期）
發包人未能按合同約定履行自已的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和（或）承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包方索賠：
1、索賠事件發生後28天內，向工程師發出索賠意向通知
2、發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料
3、工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於28天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據
4、工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後28天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可
5、當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。
承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，發包人可按以上索賠程序和時限向承包人提出索賠。（喵喵保）

『肆』 索賠有效期

工程索賠時效是指施工合同履行過程中，索賠方在索賠事件發生後的約定期限內不行使索賠權的，視為放棄索賠權利，其索賠權歸於消滅的合同法律制度。約定的期限即索賠時效期間，一般為28天(根據通用條款)。該種索賠時效，屬於消滅時效的一種。

2、工程索賠訴訟時效

訴訟時效是權利人請求人民法院保護自己民事權利的期限，自權利人知道或應當知道權利受到侵害之日起計算。訴訟時一般為2年，但涉及商品質量不合格、人身損害、寄存保管、租金的，訴訟時效為1年。但訴訟時效從權利實際被侵害之日起最長不超過20年，有特殊情況的，人民法院可以延長訴訟時效期間。



3、訴訟時效與索賠時效的區別

索賠時效和訴訟時效存在根本的區別，訴訟時效是權利人請求人民法院保護自己民事權利的期限，是法定時效，不可隨意約定更改，指向的對象是法院。索賠時效是權利人請求義務人行使義務的期限，該期限是約定期限，指向的對象是義務人。索賠時效是除斥期間，超過索賠時效喪失的是實體權利，義務人給付的可以要求返回。超過訴訟時效即喪失勝訴權，實體權利不喪失，義務人給付的無權要求返還。

在工程合同履行中，合同雙方應重視合同的約定，積極履行合同。如果超過索賠進行索賠，將直接導致實體權利的喪失。喪失了實體權利，即使未超過訴訟時效，也只能面臨敗訴的後果。

4、工程停工後如何進行索賠

（1）弄清楚停工的責任歸於誰，如果發包人的原因導致停工的，承包人可以請求索賠哪些損失有以下七種：

①機械設備閑置費，包含租金和損耗；

②管理人員及工人的工資；

③因停工所額外支出的管理費，包含住宿、餐飲等；

④材料倉儲費；

⑤支付停工期間材料價格上漲的部分費用；

⑥因獲得的工程款的利息；

⑦因防止擴大損失而支出的費用

『伍』 工期延期與工期延誤的區別、及索賠方式

一、區別：

1、原因不同：

工期延誤是施工單位組織不力或因管理不善等原因造成的。

而工期延期的原因可能是多方面的，可以通過向建設單位、監閥單位申請獲得批准而增加工期的。

2、是否合理：

在不可抗力的影響下，工期延期在一定范圍內，一般屬於正常。工期延誤屬於違約行為。

3、是否索賠：

工期延期不進行索賠和賠償，工期延誤違約賠償計算公式為：LD=0.15C/T。（LD為每個工作日的違約賠償金，C為原始合同規定的總金額，T為原始合同規定的項目完工時間。）

二、責任方：

工期延誤：施工單位。

工期延期：建設單位、監閥單位等。

三、索賠方式：

按照《建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013（09）》第九條 規定：

1、 如果承包人未按照合同約定施工，導致實際進度遲於計劃進度的，發包人應要求承包人加快進度，實現合同工期。

合同工程發生誤期，承包人應賠償發包人由此造成的損失，並按照合同約定向發包人支付誤期賠償費。即使承包人支付誤期賠償費，也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。

2、發承包雙方應在合同中約定誤期賠償費，明確每日歷天應賠額度。除合同另有約定外，誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。誤期賠償費列入竣工結算文件中，在結算款中扣除。

3、如果在工程竣工之前，合同工程內的某單位工程已通過了竣工驗收，且該單位工程接收證書中表明的嘩工日期並未延誤，而是合同工程的其他部分產生了工期延誤，則誤期賠償費應按照已頒發工程接收證書的單位工程造價占合同價款的比例幅度予以扣減。

(5)工期索賠期限擴展閱讀：

施工索賠費用計算：

⒈、按定額計價的工程項目其工程索賠費用計算按合同或招標文件約定的計價依據進行計算索賠的各項費用。

⒉、按工程量清單計價的工程項目其工程索賠費用計算計價依據和綜合價格組成同招標時發包人編制的工程攔標價。

⒊、停、窩工時發生的索賠費用計算。

人工費、 周轉性材料費、機械費、停、窩工發生的周轉性材料費、機械費、 管理費等。

⒋、未按約定支付的工程款，發包人除支付給定的工程款外還按同期銀行同類貸利率款支付拖欠工程款的利息。

『陸』 索賠時效如何確定

索賠時效就是指超過這個時間過後，就不接受索賠，不承擔賠付責任。

『柒』 什麼叫工程索賠時效

索賠時效是指施工合同履行過程中,索賠方在索賠事件發生後的約定期限內不行使索賠權則視為放棄索賠權,其索賠權歸於消滅的合同法律制度。