工期索賠有效期

① 工期索賠時效性

【法律分析】
約定的期限即索賠時效期間，一般為28天。該種索賠時效，屬於消滅時效的一種。

【法律依據】
《中華人民共和國民法典》

第七百八十九條 隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程工期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

第八百條 勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發包人損失的，勘查人、設計人應當繼續完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費並賠償損失。

第八百零一條 因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。

第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程工期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

② 工程索賠案例分析

案例一：
工程施工合同的變更採用口頭形式是不妥當的，應當採用書面形式，如一方事後不承認則很可能對另一方不利，即使訴諸法律也因無證據而不會予以支持；
本案中暫停施工和驗收質量引起的延期事實雙方均予承認，但對口頭約定有出入。因甲方原因的暫停施工，甲方認為乙方同意不順延工期不合乎常理又無證據支持，因此應當順延工期一個月並補償乙方因暫停施工產生的經濟損失；乙方驗收質量問題以搶工期為理由，依法、依合同均不予支持，應當承擔延期兩個月的違約責任並賠償甲方由此造成的經濟損失。此所謂，橋歸橋路歸路，什麼都得有證據支持才予以支持。
案例二：
1、本案為業主提供地質勘察報告與實際不符造成，屬於業主過錯事件，可以據此提出工期索賠和費用索賠。
2、這個問題沒看懂，時間與內容是什麼邏輯關系呀，呵呵。具體一點說，本案包括因地質報告不符引起的工期提前（註：可能迫使承包商施工計劃方案被打亂，導致施工人員、施工機械、施工材料無法及時跟進，或者跟進後導致費用增加）、因地質報告引起的工期延誤（註：工期延誤導致出工期延長外，增加人工費及其漲價、機械費及其漲價、管理費、周轉材料費、材料漲價費、履約擔保費、保險費、現場經費、勞保費等一系列費用的額外增加）、因業主原因造成的工期延誤引起的不必要的雨季施工（註：除第二項事件索賠工期、費用外，還包括因雨季施工導致的增加費）等三項索賠事件。需要注意的是，你說的實際生產效率問題。該項損失是實際存在，也應當屬於索賠內容之一。但是，理論研究和索賠的實踐還是有相當的差距，關鍵在於該項損失費用索賠計算的往往是理論上的，很難拿出實際的證據，即使做得到也往往會花費很大的精力和費用，因為承包商的報價一般都採用不平衡報價或者清單綜合單價報價，實際測算非常困難，除非該項費用值得投入去做。當然了，索賠的時候肯定是要提出來的，白白放棄也太可惜了，至少可以當作討價還價的籌碼。
3、索賠的證據一般包括以下幾類：
1）事實證據：用以證明索賠事件，簽證聯系單、技術聯系單、會議紀要、照片、錄像、物證、地質報告、氣象記錄等等；
2）合同證據：用以證明索賠的合同依據，合同、中標書、招標文件、招標答疑、合同變更文件等，也包括由合同性質的其他文件；
3）法律證據：同意支持索賠，法律、行政法規、地方法規、行政規章、規范性文件、標准規范、鑒定文書等；
4）經濟證據：用以支持費用索賠的依據，計價依據、合同報價、費用簽證、市場價格取證文件、其他證明經濟費用及其屬性的文件。
5）技術證據：用以支持索賠理由或費用的技術性證據，費用或造價鑒定報告、技術標准規范、專家證言等。
6）其他證據：上述未包括的，呵呵！

③ 建築工程施工工期延誤罰款的最高限額是多少，有何依據

要看合同來的約定，自未約定的，罰款一般不得超過造成實際損失的30%。

建築工程施工工期延誤罰款的最高限額依合同的約定，如果合同約定的違約金（延期罰款屬違約金的性質）過高，則可要求人法院適應減少。違約金約定是否過高，要綜合考慮違約的程度，給對方造成的實際損失，以及約定的違約金占合同總價款的比例綜合判定。（一般超過合同總價款30%的，要求法院減少一般獲得支持的機率較大）

(3)工期索賠有效期擴展閱讀：

建築工程施工工期延誤罰款注意事項：

用戶需要注意工程工期延誤賠償金的基本原則為，若賠償金額代表了在合同簽署之時因工程項目不能在合同的最後期限之前完成，而造成業主損失的合理預測，此時的賠償金額是可以強制執行的。

時間一般都是工程施工的基本要素，若承包商沒能在約定的時間里完成項目，會造成工期延誤，這時根據此前約定的合同將產生相應的處罰。

④ 請問裝修合同有效期超過了怎麼要求賠償

裝修合同超過工期，需要雙方按照裝修合同的違約條款承擔違約責任，沒有具體的數額，雙方由約定的，從其約定。在大型的建設項目中，時間是施工的基本要素，建設方和承包商在合同條款中一致同意，如果承包商不能在規定的日期前完成項目，則需承擔違約責任。
【法律依據】
《民法典》第五百七十七條
當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第五百七十八條
當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔違約責任。

⑤ 建設工程索賠按索賠要求可分為

（1）按索賠當事人分類
●
承包人與發包人之間索賠；
●
承包人與分包人之間索賠；
●
承包人與供貸人之間索賠；
●
承包人與保險人之間索賠。
（2）按索賠事件的影響分類
●
工期拖延索賠
由於發包人未能按合同規定提供施工條件，如未及時交付設計圖紙、技術資料、場地、道路等；或非承包人原因發包人指令停止工程實施；或其他不可抗力因素作用等原因，造成工程中斷，或工程進度放慢，使工期拖延，承包人對此提出索賠。
●
不可預見的外部障礙或條件索賠
如果在施工期間，承包人在現場遇到一個有經驗的承包人通常不能預見到的外界障礙或條件，例如地質與預計的(發包人提供的資料)不同，出現未預見到的岩石、淤泥或地下水等。
●
工程變更索賠
由於發包人或工程師指令修改設計、增加或減少工程量、增加或刪除部分工程、修改實施計劃、變更施工次序，造成工期延長和費用損失，承包人對此提出索賠。
●
工程終止索賠
由於某種原因，如不可抗力因素影響、發包人違約，使工程被迫在竣工前停止實施，並不再繼續進行，使承包人蒙受經濟損失，因此提出索賠。
●
其他索賠
如貨幣貶值、匯率變化，物價和工資上漲、政策法令變化、發包人推遲支付工程款等原因引起的索賠。
（3）按索賠要求分類
●
工期索賠
即要求發包人延長工期，推遲竣工日期。
●
費用索賠
即要求發包人補償費用損失，調整合同價格。
（4）按索賠所依據的理由分類
●
合同內索賠
即索賠以合同條文作為依據，發生了合同規定給承包人以補償的干擾事件，承包人根據合同規定提出索賠要求。這是最常見的索賠。
合同外索賠
指工程過程中發生的干擾事件的性質已經超過合同范圍。在合同中
找不出具體的依據，一般必須根據適用於合同關系的法律解決索賠問題。
●
道義索賠
指由於承包人失誤(如報價失誤、環境調查失誤等)，或發生承包人應負責的風險而造成承包人重大的損失。
（5）按索賠的處理方式分類
●
單項索賠
單項索賠是針對某一干擾事件提出的。索賠的處理是在合同實施過程中，干擾事件發生時，或發生後立即進行。它由合同管理人員處理，並在合同規定的索賠有效期內向發包人提交索賠意向書和索賠報告。
●
總索賠
又叫一攬子索賠或綜合索賠。這是在國際工程中經常採用的索賠處理和解決方法。一般在工程竣工前，承包人將工程過程中未解決的單項索賠集中起來，提出一份總索賠報告。合同雙方在工程交付前或交付後進行最終談判，以一攬子方案解決索賠問題。
16081219

⑥ 建設工程索賠的分類和內容分別是什麼

1)按索賠當事人分類
● 承包人與發包人之間索賠；
● 承包人與分包人之間索賠；
● 承包人與供貸人之間索賠；
● 承包人與保險人之間索賠。

2)按索賠事件的影響分類
● 工期拖延索賠 由於發包人未能按合同規定提供施工條件，如未及時交付設計圖紙、技術資料、場地、道路等；或非承包人原因發包人指令停止工程實施；或其他不可抗力因素作用等原因，造成工程中斷，或工程進度放慢，使工期拖延，承包人對此提出索賠。
● 不可預見的外部障礙或條件索賠 如果在施工期間，承包人在現場遇到一個有經驗的承包人通常不能預見到的外界障礙或條件，例如地質與預計的(發包人提供的資料)不同，出現未預見到的岩石、淤泥或地下水等。
● 工程變更索賠 由於發包人或工程師指令修改設計、增加或減少工程量、增加或刪除部分工程、修改實施計劃、變更施工次序，造成工期延長和費用損失，承包人對此提出索賠。
● 工程終止索賠 由於某種原因，如不可抗力因素影響、發包人違約，使工程被迫在竣工前停止實施，並不再繼續進行，使承包人蒙受經濟損失，因此提出索賠。
● 其他索賠 如貨幣貶值、匯率變化，物價和工資上漲、政策法令變化、發包人推遲支付工程款等原因引起的索賠。

3)按索賠要求分類
● 工期索賠 即要求發包人延長工期，推遲竣工日期。
● 費用索賠 即要求發包人補償費用損失，調整合同價格。

4)按索賠所依據的理由分類
● 合同內索賠 即索賠以合同條文作為依據，發生了合同規定給承包人以補償的干擾事件，承包人根據合同規定提出索賠要求。這是最常見的索賠。
合同外索賠 指工程過程中發生的干擾事件的性質已經超過合同范圍。在合同中 找不出具體的依據，一般必須根據適用於合同關系的法律解決索賠問題。
● 道義索賠 指由於承包人失誤(如報價失誤、環境調查失誤等)，或發生承包人應負責的風險而造成承包人重大的損失。

5)按索賠的處理方式分類
● 單項索賠 單項索賠是針對某一干擾事件提出的。索賠的處理是在合同實施過程中，干擾事件發生時，或發生後立即進行。它由合同管理人員處理，並在合同規定的索賠有效期內向發包人提交索賠意向書和索賠報告。
● 總索賠 又叫一攬子索賠或綜合索賠。這是在國際工程中經常採用的索賠處理和解決方法。一般在工程竣工前，承包人將工程過程中未解決的單項索賠集中起來，提出一份總索賠報告。合同雙方在工程交付前或交付後進行最終談判，以一攬子方案解決索賠問題。

⑦ 工程索賠時效幾年

工程索賠時效是3年，自權利人知道或者應當知道權利受到損害之日起計算，自權利受到損害之日超過二十年的人民法院不予保護，特殊情況可以申請適當延長。
【法律依據】
《民法典》第一百八十八條
向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的，依照其規定。訴訟時效期間自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。法律另有規定的，依照其規定。但是，自權利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據權利人的申請決定延長。

⑧ 工程索賠時效是多長時間

進行工程索賠的訴訟時效是3年，自權利人知道或者應當知道權利受到損害之日起計算，自權利受到損害之日超過二十年的人民法院不予保護，特殊情況可以申請適當延長。
【法律依據】
《民法典》第一百八十八條
向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的，依照其規定。訴訟時效期間自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。法律另有規定的，依照其規定。但是，自權利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據權利人的申請決定延長。

⑨ 索賠的分類方式有

法律分析：第一種分類方式：按索賠當事人分類。分為承包人與發包人之間索賠，承包人與分包人之間索賠，承包人與供貨人之間索賠，承包人與保險人之間索賠。

第二種分類方式：按索賠事件的影響分類。分為工期延誤索賠，不可預見的外部障礙或條件索賠，工程變更索賠，工程終止索賠，其它索賠。

第三種分類方式：按索賠要求分類。分為工期索賠，費用索賠。

第四種分類方式：按索賠的處理方式分類。分為單項索賠，總索賠。單項索賠單項索賠是針對某一干擾事件提出的。索賠的處理是在合同實施過程中，干擾事件發生時，或發生後立即進行。它由合同管理人員處理，並在合同規定的索賠有效期內向發包人提交索賠意向書和索賠報告。總索賠又叫一攬子索賠或綜合索賠。這是在國際工程中經常採用的索賠處理和解決方法。一般在工程竣工前，承包人將工程過程中未解決的單項索賠集中起來，提出一份總索賠報告。合同雙方在工程交付前或交付後進行最終談判，以一攬子方案解決索賠問題。

法律依據：《最高人民法院關於貫徹執行若干問題的意見》 第一百四十四條 規定這里的醫療費一般是根據所在地的醫療醫院的診斷證明、醫療費、住院費計算。